FORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE AUTONOMA A MEMBRANA PER ACQUA POTABILE

Transcript

1 CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA Edizione _MAGGIO 2019 FORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE AUTONOMA A MEMBRANA PER ACQUA POTABILE

2 INDICE CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Fornitura delle Idrovalvole Servizio di formazione Servizio tecnico di assistenza on-site LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CAUZIONE DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO... 9

3 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il presente documento ha come oggetto la stipula di un Contratto per la fornitura di valvole di regolazione autonoma a membrana per acqua potabile (di seguito idrovalvole ) da utilizzarsi nella gestione delle reti e degli impianti idrici dell ATO5. Nello specifico è prevista la fornitura delle seguenti classi di valvole di cui alla seguente tabella: CLASSI DI VALVOLE Idrovalvola a membrana PN 16 a singola camera, riduttrice-stabilizzatrice della pressione di valle: DN50-DN65-DN80- DN100-DN150-DN200-DN250 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, riduttrice-stabilizzatrice della pressione di valle ANTI CAVITAZIONE: DN50-DN65-DN80-DN100-DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16, riduttrice della pressione di valle PROPORZIONALE: DN50-DN65-DN80-DN100- DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, sostegno/sfioro della pressione di monte: DN50-DN65-DN80- DN100-DN150 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, riduttrice della pressione di valle con sostegno della pressione di monte: DN50-DN65-DN80-DN100-DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16 a singola camera, di sicurezza per lo sfioro rapido della sovrappressione: DN50-DN65- DN80-DN100-DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, di controllo (limitatrice) della portata: DN50-DN65-DN80-DN100- DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, di regolazione del livello: DN50-DN65-DN80-DN100-DN150-DN200 Idrovalvola a membrana PN 16, a singola camera, di chiusura per eccesso di portata: DN50-DN65-DN80-DN100- DN150-DN200 ACEA ATO5 S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di richiedere la fornitura di idrovalvole disponibili nei cataloghi di fornitura dell Appaltatore (e che dovranno essere presentati insieme ai Listini Prezzi relativi) oltre a ricambi delle stesse (Listino Prezzi dei Ricambi anch essi da presentare): tali idrovalvole e tali ricambi verranno corrisposte secondo quanto indicato al paragrafo 4 Corrispettivo del contratto. Inoltre è compreso nella fornitura del materiale un servizio di formazione per il personale di ACEA ATO5 S.p.A. e un servizio tecnico di assistenza on-site secondo le modalità esposte nei sotto-paragrafi seguenti.

4 1.1 Fornitura delle Idrovalvole Le specifiche tecniche delle idrovalvole di fornitura sono dettagliate nell Allegato Specifica tecnica TUB- 001-ALV - Idrovalvole a membrana Ed. Maggio 2017 Rev0. Le forniture saranno richieste all occorrenza da ACEA ATO5 S.p.A. con singoli Ordini Applicativi, nei quali saranno indicati i luoghi di consegna. All Ordine Applicativo sarà allegata una scheda tecnica per ogni tipologia di idrovalvola richiesta, per identificare univocamente la fornitura. Il modello di tale scheda tecnica, con indicati i campi da compilare da parte di ACEA ATO5 S.p.A., dovrà essere predisposto dall Appaltatore entro 15 giorni dalla stipula del contratto e trasmesso ad ACEA ATO5 S.p.A. a seguito di richiesta da parte del Gestore del Contratto. L Appaltatore dovrà comunicare eventuali anomalie riscontrate nella compilazione della scheda tecnica entro 3 giorni dalla data di invio dell Ordine Applicativo. L Appaltatore dovrà in ogni caso garantire un supporto tecnico telefonico ad ACEA ATO5 S.p.A. per la corretta compilazione della suddetta scheda tecnica. Le forniture potranno essere ordinate singolarmente o per gruppi (con un massimo complessivo di 15 idrovalvole richieste per mese solare), senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di ogni sorta per tale aspetto. 1.2 Servizio di formazione L Appaltatore dovrà eseguire, nel corso della durata del contratto, n 2 (due) giornate formative (durata di 8 ore ciascuna) per il personale tecnico-operativo di ACEA ATO5 S.p.A., finalizzate alla istruzione dello stesso per l utilizzo e la manutenzione delle idrovalvole di fornitura. Le giornate di formazione, da eseguirsi anche non consecutivamente, saranno richieste con un anticipo di 20 giorni solari da parte di ACEA ATO5 S.p.A. durante il periodo di valenza contrattuale.

5 1.3 Servizio tecnico di assistenza on-site L Appaltatore dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza on-site per un totale complessivo di n 2 (due) interventi ognuno di durata pari a 5 ore. Tale servizio dovrà prevedere l invio di un tecnico specializzato presso un sito indicato da ACEA ATO5 S.p.A. e ricadente all interno di quelli indicati al paragrafo 2, per coadiuvare il personale ACEA ATO5 S.p.A. nelle attività di scelta, gestione e manutenzione delle idrovalvole oggetto di fornitura da parte dell Appaltatore. 2. LUOGO DI ESECUZIONE Consegna franco terra presso i magazzini gestiti da ACEA ATO5 S.p.A: Castrocielo, via Capodacqua Frosinone, via Monti Lepini Posta Fibreno, via Vandra I siti verranno indicati in ogni singolo ordine applicativo. 3. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del contratto è fissata in n. 2 anni dal perfezionamento dello stesso e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Il termine di esecuzione di ogni singola fornitura di valvole è fissato in 40 giorni solari e consecutivi a far data dall ordine applicativo emesso da ACEA ATO5 S.p.A. Ogni giorno di ritardo su i termini indicati implicherà l applicazione di quanto previsto dal paragrafo 10 del presente documento.

6 Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. L'importo contrattuale è assunto quale tetto massimo di spesa. Nel periodo di vigenza del contratto, il Committente si riserva la facoltà di ordinare forniture, anche di una sola tipologia, per un importo pari ad almeno il 50% del valore complessivo del contratto. Per il restante 50% ACEA ATO5 S.p.A. ha facoltà di non ordinare alcuna fornitura, oppure di richiedere un quantitativo inferiore di forniture rispetto all'importo residuante. In tal caso sarà corrisposto all'appaltatore il compenso delle forniture effettivamente rese, senza che questi abbia nulla a pretendere. La ditta appaltatrice si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo, qualora tale evento dovesse verificarsi prima. Qualora nel corso di validità del contratto, dovessero sopraggiungere per il Committente situazioni tali da farne venir meno i presupposti di validità (es. cessazione di alcune attività), il Committente potrà risolvere il contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere. 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore e sarà remunerato nel seguente modo: Per tutte le idrovalvole di cui al Modello di Offerta Economica, verrà corrisposto il prezzo netto ottenuto dall Offerta Economica;

7 Per tutte le idrovalvole non comprese nel Modello di Offerta Economica, ma comprese nel catalogo di fornitura dell Appaltatore, verrà corrisposto il prezzo ottenuto applicando lo sconto indicato nel Modello di Offerta Economica ai prezzi dei Listini presentati. Per tutti i ricambi verrà corrisposto il prezzo ottenuto applicando lo sconto indicato nel Modello di Offerta Economica (specifico per i ricambi) al prezzo lordo indicato nei Listino Prezzi dei Ricambi. Sono compresi nella fornitura, gli oneri di imballaggio, trasporto e scarico a terra oltre che tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo e quant altro indicato nel presente documento 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale d Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: garantire la fornitura secondo quanto dichiarato in sede di gara (in ogni caso per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna), provvedendo alla sostituzione o riparazione, a proprie cura e spese, di ciascun componente che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti; gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dalla stessa per effettuare l intervento di sostituzione o riparazione dell apparecchiatura in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.) fornire tutta la documentazione tecnica a corredo delle idrovalvole secondo quanto indicato nell Allegato Specifica tecnica TUB-001-ALV - Idrovalvole a membrana Ed. Maggio 2017 Rev0; garantire quanto previsto al sotto-paragrafo Servizio di formazione e Servizio tecnico di assistenza on-site. Non operante 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI

8 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI Non operante 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI Potrà essere eseguito a cura dell Unità richiedente, entro novanta (90) giorni solari dal ricevimento del materiale. Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente le condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia l Unità Richiedente, a suo esclusivo giudizio ed a tutte spese del Fornitore, potrà accordare al Fornitore stesso l esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuata dal Fornitore senza necessità di ulteriore avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla data della lettera di rifiuto. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell originario termine stabilito, fermo restando l applicazione delle penali eventualmente previste dal contratto. 9. SUBAPPALTO Si rinvia a quanto disposto dal Capitolato Generale di Appalto. 10. PENALI Per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per la consegna della fornitura verrà applicata una penale giornaliera pari all 0,50% dell importo netto della partita in ritardo fino ad un massimo di 60 giorni solari. Qualora l importo complessivo delle penali superi il 10% dell intero ammontare netto dell appalto, ACEA ATO5 S.p.A si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto.

9 In alternativa ACEA ATO5 S.p.A potrà proseguire il rapporto contrattuale continuando ad applicare le penali fino ad un massimo del 30% dell intero ammontare netto dell appalto. Una volta raggiunto tale limite il contratto è da intendersi automaticamente risolto per grave inadempimento dell Appaltatore. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale d'appalto. Non operante 12. CAUZIONE DEFINITIVA Non operante 13. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE 14. GESTORE DEL CONTRATTO Gestore del Contratto, nominato da ACEA ATO5 S.p.A per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all'appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso.