DISCIPLINARE TECNICO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROSTRUMENTALI E DEI PLC DA CAMPO INSTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL1

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione: 1.0 del 03/12/2018 MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROSTRUMENTALI E DEI PLC DA CAMPO INSTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL1 Acea Ambiente S.r.l./UL1

2 INDICE 1 PREMESSA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOTTO LOTTO CONDIZIONI DI ESECUZIONE MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA MODIFICA E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO ALLEGATI Acea Ambiente S.r.l./UL1 2 di 13

3 1 PREMESSA La società Acea Ambiente S.r.l. gestisce un impianto di termovalorizzazione da fonti rinnovabili denominato UL1, utilizzante come combustibile gli scarti di pulper di cartiera. L esercizio dell impianto è previsto per circa ore/anno con sospensione durante i cicli di manutenzione, oltre ad altri brevi periodi secondo necessità. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto l esecuzione del servizio manutentivo delle apparecchiature elettrostrumentali e dei PLC di campo, tali attività sono così suddivise: 1. Manutenzione programmata ordinaria e straordinaria; 2. Modifica e ampliamento degli impianti esistenti; 3. Servizio di pronto intervento e reperibilità. L appalto è suddiviso in N. 2 Lotti, secondo il seguente dettaglio: Lotto 1: Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettrostrumentali; Lotto 2: Servizio di manutenzione dei PLC di campo; A tal proposito si precisa che: in Allegato 1.0 è riportato l elenco, comprensivo di caratteristiche tecniche, delle apparecchiature elettrostrumentali oggetto del service manutentivo afferenti rispettivamente a: - ciclo termico; - ricircolo fumi; - griglia di combustione; - bruciatori a metano; - compressori; - martelli scuotitori; - degasatore; - sistema di abbattimento non catalitico SNCR; - sistema di smaltimento ceneri/scorie; - dosaggio carbone attivo; - dosaggio bicarbonato di sodio; - filtro a maniche; - acqua servizi/processo; - reattore a secco; - estrazione fumi. in Allegato 2.0. sono riportate le caratteristiche tecniche dei PLC di campo oggetto del service manutentivo costituiti da: Acea Ambiente S.r.l./UL1 3 di 13

4 N. 7 PLC modello Siemens Simatic S7-300 rispettivamente: - n. 1 PLC per filtro a maniche FAM; - n. 2 PLC per carroponti pulper; - n. 1 PLC per impianto acqua demi; - n. 1 PLC per martelli scuotitori di caldaia - Siemens Simatic S7-300; - n. 1 PLC per impianto DeNox - modello Siemens Simatic S7-300; - n. 1 PLC per impianto di depurazione - modello Siemens Simatic - S7-300; N. 4 PLC modello Siemens Simatic S rispettivamente: - n. 2 PLC per mulini bicarbonato; - n. 2 PLC per mulini carbone attivo; N. 1 PLC modello Schneider per impianto trattamento pulper - modello Schneider. 2.1 Manutenzione programmata ordinaria e straordinaria Siffatta tipologia manutentiva deve assicurare la completa efficienza di esercizio e integrità di funzionamento delle apparecchiature elettrostrumentali e dei PLC di campo Lotto 1 Relativamente alle apparecchiature elettrostrumentali, il programma di manutenzione programmata prevedrà interventi quadrimestrali eseguiti, all occorrenza, anche congiuntamente alle fermate programmate d impianto, ed in tal caso coinvolgenti almeno il 40% della strumentazione installata (si precisa che in tale occasione sarà pagato un corrispettivo proporzionale al numero di strumenti interessati dagli interventi), volti ad effettuare: i controlli di funzionalità: rilevando le condizioni di funzionamento, come previsto dai manuali di uso e manutenzione rilasciati dai costruttori comprensivi della pulizia e del serraggio dei morsetti dei quadri presenti in impianto; lo smontaggio, la verifica ed il rimontaggio delle termocoppie installate in impianto; l assistenza tecnica durante le fermate d impianto; le verifiche delle dotazioni di sicurezza stabilite dalle disposizioni di legge applicabili. Il service di manutenzione programmata comprende le registrazioni e le piccole riparazioni che comportano la sostituzione dei pezzi di consumo Lotto 2 Riguardo ai PLC di campo, il programma di manutenzione programmata prevedrà interventi semestrali e annuali eseguiti, all occorrenza, anche congiuntamente alle fermate programmate d impianto, il cui dettaglio è di seguito riportato. Acea Ambiente S.r.l./UL1 4 di 13

5 ELENCO ATTIVITA' MANUTENZIONE PLC Descrizione attività CONTROLLO TEMPO CICLO PROGRAMMA CONTROLLO BUFFER ERRORI CPU CONTROLLO MEMORY CARD CONTROLLO MODULI I/O CONTROLLO BATTERIA CPU (SE PRESENTE) CONTROLLO SOFTWARE SERRAGGIO MORSETTI CPU + MODULI I/O AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO CPU + HMI VERIFICA COMUNICAZIONE CPU IMPIANTO VERIFICA COMUNICAZIONE IMPIANTO CPU VERIFICA SEGNALI INGRESSO VERIFICA SEGNALI USCITA VERIFICA SEGNALI ANALOGICI BACKUP SOFTWARE PLC & HMI Frequenza ANNUALE ANNUALE Condizioni di esecuzione A fronte di ciascun intervento l Appaltatore dovrà attestarne l avvenuta esecuzione utilizzando la reportistica, distinta per ciascun componente, (data sheet) predisposta dalla Committente che consenta di distinguere i controlli delle dotazioni di sicurezza e di funzionalità dalle eventuali riparazioni e/o necessità rilevate. Il prezzo offerto in sede di gara sarà comprensivo di manodopera, piccola minuteria, automezzi e quanto occorra per eseguire ogni attività secondo la perfetta regola d arte. Nell esecuzione degli interventi, l Appaltatore avrà la facoltà di organizzare autonomamente le proprie risorse e di quantificare le professionalità da impegnare garantendo comunque l esecuzione a regola d arte degli interventi e il rispetto della programmazione temporale prevista dalla Committente. In occasione delle fermate programmate d impianto, l Appaltatore, conformemente al cronoprogramma redatto da Acea Ambiente, dovrà garantire l esecuzione degli interventi senza limiti temporali di turnazione e/o concomitanza con festività, nel rispetto dei requisiti di esercizio e di sicurezza, in tale circostanza non sarà corrisposta alcuna maggiorazione di paga oraria del personale impiegato. Acea Ambiente S.r.l./UL1 5 di 13

6 2.2 Manutenzione non programmata In caso di attività in regime non programmato, derivanti da malfunzionamenti o guasti accidentali, Acea Ambiente potrà richiedere, anche verbalmente all Appaltatore nella persona del Responsabile di Commessa, l esecuzione delle attività necessarie per garantire la continuità di marcia e/o la messa in sicurezza di attrezzature o impianti, dette disposizioni saranno confermate per iscritto con successivo ordine di servizio. Il complesso delle attività da eseguire potrà essere organizzato su più turni lavorativi, in modo da sviluppare la presenza h 24 delle squadre operative anche in concomitanza con giorni prefestivi o festivi, nel rispetto dei requisiti di esercizio e di sicurezza. L Appaltatore dovrà attivarsi, con attrezzatura e personale, in un tempo massimo di 4 ore dall emissione dell Ordine di Servizio. Le prestazioni saranno contabilizzate in base alle tariffe orarie previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attività oggetto dell appalto. Le lavorazioni effettuate dovranno essere dettagliatamente riportate in un rapporto giornaliero, corredato dalle seguenti informazioni minime: numero delle risorse impegnate; durata delle attività; attrezzature utilizzate; parte d impianto interessato dalle prestazioni; attività svolta. L Appaltatore dovrà garantire un servizio notturno, prefestivo e festivo di reperibilità operativa comprensivo di nominativi e recapiti telefonici, definito su base mensile, che sarà formalizzato entro il giorno 28 del mese precedente. Per la disponibilità del servizio di reperibilità non sarà riconosciuto all Appaltatore nessun onere aggiuntivo. 2.3 Modifica e ampliamento degli impianti esistenti Qualora si rendesse necessaria la modifica o l ampliamento degli impianti esistenti, l Appaltatore, conformemente al cronoprogramma redatto da Acea Ambiente, dovrà garantire l esecuzione degli interventi nel rispetto dei requisiti d esercizio e di sicurezza. La consuntivazione avverrà mediante la redazione di computo metrico estimativo in cui, a parte l impiego delle attrezzature, della minuteria, e dei materiali di consumo che saranno a carico dell Appaltatore, si utilizzeranno i riferimenti di paga oraria previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella Acea Ambiente S.r.l./UL1 6 di 13

7 quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attività oggetto dell appalto. I ricambi nuovi e/o ripristinati saranno forniti dalla Committente e saranno presi in carico dall Appaltatore nella fase di preparazione delle attività, normalmente presso il magazzino della società Acea Ambiente e/o a piè d opera; ogni attività di trasporto, dal punto di resa a piè d opera, è da considerarsi a carico dell Appaltatore. I ricambi smontati dall impianto, così come quelli nuovi eventualmente non utilizzati, devono essere restituiti presso il magazzino di Acea Ambiente nelle condizioni di smontaggio e/o prelievo. 3 LUOGO DI ESECUZIONE Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 1 Via Ratini Terni TR. 4 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi solari e consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto, e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione avvenga prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura d individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore, in accordo alla compilazione del Modello Presentazione Offerta Economica (Allegato 3.0), e sarà remunerato: a canone quadrimestrale/semestrale/annuale per le manutenzioni programmate; secondo consuntivi mensili, redatti in conformità ai prezzi unitari presenti nel modello di offerta economica, per i restanti interventi. Nello specifico, con cadenza mensile, si procederà ad una verifica congiunta tra l Appaltatore e la Committente, in tale fase si provvederà a consuntivare i vari Ordini di Servizio emessi (O.d.S.) accreditando: il numero e la tipologia degli interventi eseguiti; l utilizzo di risorse e attrezzature; le richieste effettuate in regime di reperibilità. Acea Ambiente S.r.l./UL1 7 di 13

8 Gli importi a base di gara sono rispettivamente pari a: Lotto 1 Euro ,00 (oltre oneri DUVRI non soggetti a ribasso e pari ad Euro 2.250,00) di cui ,50 quale importo stimato della manodopera; Lotto 2 Euro ,00 (oltre oneri DUVRI non soggetti a ribasso e pari ad Euro 120,00) di cui ,00 quale importo stimato della manodopera. 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: l esecuzione delle pulizie di entità minore, nella misura strettamente necessaria alla corretta e completa esecuzione delle attività. I materiali di risulta dovranno essere cerniti per tipologia, deposti nelle aree che saranno indicate dalla Committente e successivamente smaltiti a carico dell Appaltatore. Le aree in cui si svolgono le attività dovranno essere sempre restituite nelle condizioni in cui sono state consegnate, in caso contrario la Committente provvederà a far ripristinare le condizioni iniziali ad altra impresa appaltatrice, addebitandone il costo all Appaltatore; l Appaltatore dovrà fornire autocertificazione attestante che le attrezzature introdotte in impianto, siano conformi alla normativa vigente di settore; la Committente si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione, sia in ingresso sia in opera, per verificare la conformità dichiarata e in caso di esito negativo applicherà le penali di cui ai paragrafi successivi; assicurare la produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08 di propria competenza; i manutentori elettrostrumentali devono possedere l attestato di Preposto ai fini della sicurezza ai sensi dell accordo Stato Regioni anno 2011; l utilizzo del materiale di consumo strettamente correlato all esecuzione delle attività; l Appaltatore dovrà eseguire un sopralluogo c/o il sito UL1, vincolante alla presentazione di offerta, attestato da apposita documentazione (Allegato 4.0); In fase di esecuzione del contratto, l Appaltatore è obbligato a: formalizzare ingresso/uscita del proprio personale compilando il registro delle presenze presso l ingresso dell impianto; sottoscrivere, con il Capo Turno di esercizio, il Permesso di Lavoro propedeutico all accesso alle aree d intervento; osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti i regolamenti, le istruzioni o disposizioni di servizio sicurezza/ambiente di Acea Ambiente relative ai luoghi di lavoro e alle attività oggetto del servizio; Acea Ambiente S.r.l./UL1 8 di 13

9 conformarsi pienamente alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale, ed adottare, nell esercizio delle attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e a rendere edotti questi ultimi dei rischi specifici a cui sono esposti; sostituire una o più risorse che, a giudizio della Committente, non garantiscano adeguata professionalità; qualora, per l esecuzione del servizio, la Committente consegni all Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l Appaltatore si obbliga all immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all uso previsto nel contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze del servizio; i beni di Acea Ambiente devono essere custoditi separatamente dai quelli di proprietà dell Appaltatore, restando facoltà della Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza; l Appaltatore è tenuto a restituire i beni, i materiali e le apparecchiature, ricevute dalla Committente e non utilizzati, in condizioni di perfetta efficienza al termine dell esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali; l Appaltatore è tenuto, altresì, a mantenere, per l intera durata del Contratto, la capacità tecnica-organizzativa dichiarata in sede di gara e così articolata: essere dotato di struttura operativa minima di n. 3 unità inquadrate con CCNL settore elettrico aventi i seguenti requisiti: - n. 1 Lavoratore con qualifica di Preposto; - n. 2 Lavoratori con qualifica PES; avere la disponibilità di almeno n. 1 carrello elevatore; avere la disponibilità di almeno n. 1 piattaforma aerea con altezza H maggiore o uguale a 12 metri; avere la disponibilità delle seguenti attrezzature strumentali soggette a regime di taratura accreditata: - n. 1 set di 10 manometri in scale da Bar; - n. 1 calibratore multifunzionale; - n. 1 analizzatore per fibra ottica mono modale e multimodale; - n. 1 analizzatore cavi di rete; Acea Ambiente S.r.l./UL1 9 di 13

10 avere la disponibilità delle seguenti attrezzature elettriche soggette a regime di taratura accreditata: - n. 1 calibratore per le verifiche degli impianti elettrici, conforme alle Norme CEI ; - n. 1 calibratore per le verifiche dei quadri elettrici, conforme alle norme CEI EN CEI 17/13.1 CEI 64.4; - n. 1 misuratore d isolamento e prova di continuità. 7 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI In occasione di manutenzioni su apparecchiature elettro strumentali si richiede l intervento di tecnici in possesso di qualifica PES ai sensi delle norme CEI 11:27 s.m.i. Per l intera durata del contratto, dovrà essere garantita la presenza di un operatore avente mansione di Preposto per la sicurezza. 8 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La Committente si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento dell Appalto; qualora fossero riscontrate difformità nell esecuzione degli interventi, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, sospenderà le attività e applicherà le penali di cui all art COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI A conclusione dell esecuzione delle singole attività, la Committente svolgerà le ispezioni ritenute necessarie a verificare la corretta esecuzione degli interventi. Nel caso fossero rilevante delle non conformità di natura tecnica, la Committente emetterà verbale di non conformità e l Appaltatore dovrà, entro il termine massimo di 2 (due) ore solari, predisporre le lavorazioni finalizzate ad assicurare la piena rispondenza degli interventi agli standard richiesti (MAKE GOOD), senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo. Acea Ambiente si riserva la facoltà di richiedere, a cura e spese dell Appaltatore, l esecuzione delle analisi e delle prove ritenute, a suo insindacabile giudizio, opportune sui materiali e i componenti. In caso d impossibilità ovvero indisponibilità da parte dell Appaltatore a modificare quanto ritenuto non conforme, la Committente si riserva il diritto di mettere in atto gli opportuni provvedimenti in termini di applicazione delle penali, fino alla rescissione in danno del contratto, con richiesta risarcitoria per i danni diretti o indiretti derivanti dal ritardo connesso all esito negativo del collaudo funzionale. 10 SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso, alle condizioni di cui al Capitolato Generale d Appalto. Acea Ambiente S.r.l./UL1 10 di 13

11 11 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o inadempimento saranno applicate all Appaltatore le penali di seguito elencate: in caso di richiesta d intervento in regime di reperibilità, per un ritardo fino a 4 ore, sarà applicata una penale oraria di 500,00; superato tale termine temporale, la Committente avrà facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore addebitando le spese all Appaltatore; in caso di ritardo, rispetto al termine indicato nel cronoprogramma/ods, d inizio/conclusione delle manutenzioni programmate/non programmate, sarà applicata una penale di 500,00 per il primo giorno (o frazione), e di per ogni giorno (o frazione) successivo di ritardo; oltre le 72 h di ritardo, la Committente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; per necessità di ripristino e/o manutenzioni di impianti e/o sistemi a causa di danni derivanti dalle attività dell Appaltatore, la Committente ha la facoltà di ripristinare la corretta funzionalità e addebitarne all Appaltatore i costi sostenuti; penale pari ad 200,00 (duecento/00) per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di sette giorni, rispetto al termine indicato nella richiesta della Committente di produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08, oltrepassato tale limite temporale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto in danno dell Appaltatore; in caso di mancata predisposizione delle lavorazioni, entro il termine di 2 ore dall emissione del verbale di non conformità, sarà applicata una penale oraria di 250,00 (euro duecentocinquanta/00); superato il limite di sei ore, la Committente avrà facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore addebitando le spese all Appaltatore; in caso di utilizzo di attrezzatura non conforme sarà applicata una penale di 500,00 (euro cinquecento/00); in caso di violazione delle normative di sicurezza sarà applicata una penale di 1.000,00 (euro mille/00). Sarà cura di Acea Ambiente S.r.l. comunicare alla competente Funzione di ACEA S.p.A. l'eventuale necessità di applicare penali ed il decorrere delle stesse. Acea Ambiente S.r.l./UL1 11 di 13

12 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche d inadempimento: emissione di tre verbali di non conformità a carico dell Appaltatore; raggiungimento del ritardo di 12 ore rispetto alla richiesta d intervento in regime di reperibilità; emissione di penali fino al raggiungimento del 10% dell importo del contratto; appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis della committente commessa da personale dell Appaltatore o ad esso comunque riconducibile; negligenza dell Appaltatore, o del suo personale in genere, che comporti rischio grave per la salute delle persone o per l integrità degli impianti. 13 GARANZIA DEFINITIVA E previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale d Appalto. 14 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE L Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative: A) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a ,00 per ogni sinistro procurato nell espletamento dell appalto, con il limite di ,00 per ogni danno a persone e di ,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia. 15 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto (Direttore dell esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016), nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, è il Responsabile d Impianto o suo delegato. UL 1: Giuseppe Piccini, tel. 06/ , mail: giuseppe.piccini@aceaspa.it Acea Ambiente S.r.l./UL1 12 di 13

13 16 ALLEGATI Sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: ALLEGATO elenco, comprensivo di caratteristiche tecniche, delle apparecchiature elettrostrumentali; ALLEGATO elenco, comprensivo di caratteristiche tecniche, dei PLC di campo; ALLEGATO Modello Formulazione Offerta Economica; ALLEGATO Verbale Attestazione Avvenuto sopralluogo. Acea Ambiente S.r.l./UL1 13 di 13