DISCIPLINARE TECNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ISTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL3

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione 1.0 del 02 Gennaio 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ISTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL3 Acea Ambiente S.r.l./UL3

2 INDICE 1 PREMESSA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE GARANZIA PER NUOVE FORNITURE DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO ALLEGATI Acea Ambiente S.r.l./UL3 2 di 11

3 1 PREMESSA La società Acea Ambiente S.r.l. (di seguito Acea Ambiente) è attiva nel settore del trattamento dei rifiuti mediante la gestione di un impianto di termovalorizzazione denominato UL3, ubicato in San Vittore del Lazio (FR), dotato di tre linee di produzione alimentate a CdR. L impianto utilizzante materie prime e macchinari che, in virtù degli stoccaggi, della disposizione e della tipologia, determinano un carico d incendio alto; è caratterizato dalla presenza di vari presidi antincendio fissi quali: rete idranti; impianti di spegnimento a schiuma, sprinkler, a diluvio, a lama d acqua e water mist; sistemi diffusi di rilevazione, segnalazione e allarme; stazioni di pressurizzazione e pompaggio della rete idrica antincendio dotate di motori sia elettrici che diesel; attacchi motopompa VVF; porte e serrande taglia-fuoco, compresive di dispositivi di intervento; impianti di raffreddamento ad acqua dei serbatoi di ammoniaca, compresivi di dispositivi di intervento; evacuatori di fumo/calore/fiamma; impianti di distribuzione e rilevazione gas metano; vie di esodo e uscite di sicurezza; impianti d illuminazione di sicurezza, termo visiocamere e lampade di emergenza. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto il servizio di verifica, controllo e manutenzione dei presidi antincendio al fine di garantirne la piena funzionalità e si compone delle sottoriportate attività: PUNTO A. Verifica e controllo dei presidi antincendio indicati nell Allegato 1.0. mediante l esecuzione delle attività, aventi cadenza semestrale, ivi elencate. Si precisa che gli interventi contemplati in tale sezione sono comprensivi delle tarature e delle attività manutentive di piccola entità e dell impiego/sostituzione delle minuterie e delle parti accessorie dei componenti (compresivo del trasporto a rifiuto e dello smaltimento di quelli sostituiti) al fine di assicurare la risoluzione delle anomalie di lieve entità riscontrate nelle fasi di verifica e controllo. Acea Ambiente S.r.l./UL3 3 di 11

4 Le sopracitate attività potranno essere eseguite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00. PUNTO B. Interventi di manutenzione in regime non programmato e/o di pronto intervento, derivanti da malfunzionamenti o guasti accidentali. In caso di attività in regime non programmato e/o di pronto intervento, derivanti da malfunzionamenti o guasti accidentali, Acea Ambiente potrà richiedere, anche verbalmente all Appaltatore nella persona del Responsabile di Commessa, l esecuzione delle attività necessarie per garantire la continuità di marcia e/o la messa in sicurezza di attrezzature o impianti; dette disposizioni saranno confermate per iscritto con successivo ordine di servizio. Il complesso delle attività da eseguire potrà essere organizzato su più turni lavorativi, in modo da sviluppare la presenza h 24 delle squadre operative anche in concomitanza con giorni prefestivi o festivi, nel rispetto dei requisiti di esercizio e di sicurezza senza che l Appaltatore abbia diritto a maggiori compensi. L Appaltatore, in caso di richiesta d intervento non programmato e/o di pronto intervento, dovrà attivarsi, in un tempo massimo di 24 ore dall emissione dell Ordine di Servizio, con attrezzatura adeguata e personale idoneo in numero e professionalità, per garantire la conclusione delle operazioni nel minor tempo possibile. Il tempo utile per terminare l intervento sarà computato dal momento in cui è emesso il Permesso di Lavoro da parte del Capo turno d esercizio. Le lavorazioni effettuate dovranno essere dettagliatamente riportate in un rapporto, corredato dalle seguenti informazioni minime: numero delle risorse impegnate; durata delle attività; attrezzature utilizzate; parte d impianto interessato dalle prestazioni; attività svolta. Contestualmente alle nuove forniture dovranno essere prodotti: dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e s.m.i; schede di sicurezza dei prodotti forniti; certificato di omologazione dei materiali. 3 LUOGO DI ESECUZIONE Le attività richieste saranno effettuate presso: Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 3 Acea Ambiente S.r.l./UL3 4 di 11

5 Via Valle Porchio snc San Vittore del Lazio FR. 4 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del contratto è fissata in 36 mesi solari consecutivi e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO L'importo a base di gara è pari ad Euro ,82 di cui Euro 2.569,82 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) ed ,00 quale costo della manodopera. Gli importi sono così distinti Attività di cui all art.2 punto A Attività di cui all art.2 punto B ATTIVITÀ Verifica, controllo e manutenzione programmata delle apparecchiature di cui all Allegato 1.0 Manutenzione straordinaria e Fornitura in opera di ricambi e attrezzature nuove Importo a base di gara , ,00 DUVRI Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.569,82 Il corrispettivo per l esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare Tecnico sarà quello offerto, a seguito della procedura di gara, dall Appaltatore, in accordo alla compilazione del Modello Presentazione Offerta Economica (Allegato 2.0). Attività di cui all art.2 punto A Attività di cui all art.2 punto B ATTIVITÀ Verifica, controllo e manutenzione programmata delle apparecchiature di cui all Allegato 1.0 Manutenzione straordinaria e Fornitura in opera di ricambi e attrezzature nuove MODALITÀ DI PAGAMENTO Canone Semestrale A misura Acea Ambiente S.r.l./UL3 5 di 11

6 Con riferimento alle attività di cui di cui all art. 2 punto B, con cadenza mensile, si procederà ad una verifica congiunta tra l Appaltatore e la Committente, in tale fase si provvederà a consuntivare i vari Ordini di Servizio emessi (O.d.S.) accreditando: il numero e la tipologia degli interventi eseguiti; il numero di ricambi specifici richiesti; le richieste effettuate in regime di pronto intervento. La valorizzazione economica delle prestazioni straordinarie, se non riconducibile alle lavorazioni previste negli elenchi e prezzi del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 Suplemento n. 1 del 28/08/2012, al netto del ribasso offerto in sede di gara; sarà attuata, relativamente: all impiego della manodopera, in accordo tariffe orarie previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attività oggetto dell appalto. alla fornitura in opera (comprensiva di rimozione e smaltimento dei vecchi componenti) dei pezzi di ricambio dei presidi di cui all Allegato 1.0, con riferimento allo sconto offerto in sede di gara sui listini dei materiali, vigenti all atto della richiesta. Acea Ambiente si riserva la facoltà di richiedere l esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni di manutenzione straordinaria e/o per la fornitura in opera di ricambi specifici, rispetto agli importi stanziati, senza che questo possa costituire motivo, diritto o pretesa per eventuali richieste per eventuali richieste e/o indennizzi; la Committente assicurerà l esecuzione almeno del 50% dell importo stimato delle prestazioni nel triennio. 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale d'appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi: l esecuzione dei rilievi e impiego delle attrezzature necessarie al perfetto svolgimento del servizio; entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, e ogni qual volta vi sia un aggiornamento, l Appaltatore dovrà produrre copia dei listini dei produttori dei presidi antincendio; Acea Ambiente S.r.l./UL3 6 di 11

7 l impiego del materiale di consumo correlato con l esecuzione delle attività oggetto del contratto; la compilazione della documentazione relativa allo svolgimento delle attività, in accordo alla modellistica e alle procedure dei sistemi SGS e SGA vigenti in Acea Ambiente; l aggiornamento e/o sostituzione dell etichetta (cartellino/targhetta) di manutenzione e controllo; nel caso in cui le parti da sostituire per la riparazione di un componente non risultassero più in commercio, è obbligo dell Appaltatore reperire un componente sostitutivo compatibile con il sistema esistente; in occasione di ciascun intervento, l Appaltatore deve provvedere al ritiro dei registri di verifica e manutenzione e delle relative planimetrie indicanti i presidi oggetto di manutenzione; essendone responsabile della tenuta e conservazione sino alla riconsegna; a conclusione del servizio, l Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di una relazione riportante la situazione aggiornata dei presidi antincendio; la produzione dell autocertificazione attestante che le attrezzature introdotte nell impianto e utilizzate per lo svolgimento delle attività, siano conformi alla normativa vigente di settore; la Committente si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione in ingresso e in opera per verificare la conformità dichiarata; l Appaltatore, al fine di acquisire le informazioni necessarie per elaborare una corretta offerta economica è obbligato ad effettuare un sopralluogo per la presa visione dei presidi antincendio. L avvenuto sopralluogo sarà attestato dal rilascio dell apposito verbale, da produrre contestualmente alla presentazione dell'offerta (Allegato 3.0). qualora, per l esecuzione delle attività, dovesse rendersi necessario ridurre, temporaneamente, l efficienza della protezione antincendio, l Appaltatore dovrà provvedere ad adottare idonee misure compensative a suo carico (ad esempio fornitura di presidi mobili di rincalzo o vigilanza antincendio); la cernita, il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate dei residui di lavorazione, nel rispetto della normativa sui rifiuti, con particolare riferimento agli oneri relativi ai rifiuti speciali se presenti e/o individuati in fase di caratterizzazione con evidenza documentale dell avvenuto smaltimento; la pulizia del cantiere, che dovrà essere sempre restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato; in caso di mancato rispetto di tale disposizione, Acea Ambiente provvederà a far svolgere le pulizie e/o i ripristini necessari ad altra impresa, addebitandone il costo all Appaltatore; Acea Ambiente S.r.l./UL3 7 di 11

8 assicurare la produzione e/o aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08 di propria competenza; la nomina un Responsabile di Commessa, con mansione di preposto, che costituirà l unico interlocutore con Acea Ambiente. In fase di esecuzione del contratto, l Appaltatore è obbligato a: formalizzare ingresso/uscita del proprio personale compilando il registro delle presenze presso l ingresso dell impianto; sottoscrivere, con il Capo Turno di esercizio, il Permesso di Lavoro propedeutico all accesso alle aree d intervento; osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti i regolamenti, le istruzioni o disposizioni di servizio sicurezza/ambiente di Acea Ambiente relative ai luoghi di lavoro e alle attività oggetto del servizio; conformarsi pienamente alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale, ed adottare, nell esercizio delle attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e a rendere edotti questi ultimi dei rischi specifici a cui sono esposti; La Committente si riserva il diritto, qualora ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta, di ottenerne la sostituzione. 7 GARANZIA PER NUOVE FORNITURE La garanzia ha durata di due anni dalal data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna dell'ultima partita. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a prorpia cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia. 8 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La Committente si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del servizio; qualora fossero riscontrate delle difformità nell esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, Acea Ambiente si riserva il diritto di sospendere le attività ed applicare le penali di cui all art. 11. Acea Ambiente S.r.l./UL3 8 di 11

9 9 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI A conclusione dell esecuzione delle singole prestazioni, la Committente svolgerà, in contraddittorio con il Responsabile di Commessa i collaudi funzionali necessari per verificare la regolare esecuzione del servizio. In caso di esito positivo, sarà redatto il verbale di chiusura intervento; in caso contrario sarò redatto un verbale di non conformità e l Appaltatore dovrà, entro il termine massimo di due ore solari, predisporre l intervento finalizzato ad assicurare la piena rispondenza delle prestazioni agli standard richiesti (MAKE GOOD), senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo. Acea Ambiente, inoltre, ha facoltà di richiedere le analisi e prove su materiali e componenti impiegati; le cui spese sono a carico dell Appaltatore. In caso d impossibilità, ovvero indisponibilità da parte dell Appaltatore, a modificare quanto non conforme, Acea Ambiente si riserva il diritto di mettere in atto gli opportuni provvedimenti in termini di applicazione di penale, fino alla rescissione in danno del contratto, con richiesta risarcitoria per i danni diretti o indiretti derivanti dal ritardo connesso all esito negativo del collaudo funzionale. 10 SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 6 del Capitolato Generale d'appalto. 11 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o inadempimento saranno applicate all Appaltatore le penali di seguito elencate: in caso di ritardo per l inizio delle attività di cui all art.2 punto A, sarà applicata una penale di Euro 250,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in caso di ritardo rispetto al termine per l inizio/conclusione delle attività di cui all art.2 punto B sarà applicata una penale oraria di Euro 50,00 fino ad un massimo di 72 ore; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in caso di ritardo nella consegna delle forniture entro il termine di 30 giorni solari dalla richiesta della Committente, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; Acea Ambiente S.r.l./UL3 9 di 11

10 in caso di mancata predisposizione delle lavorazioni, entro il termine di due ore dall emissione del verbale di non conformità, sarà applicata una penale oraria di 100,00; superato il limite di sei ore, la Committente avrà facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore addebitando le spese all Appaltatore; sarà applicata una penale di Euro 500,00 in caso mancata compilazione del Registro antincendio o mancata consegna della documentazione tecnica, quale dichiarazioni di conformità, omologazioni, manuali uso e manutenzione, planimetrie aggiornate. sarà applicata una penale pari ad 200,00 per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di sette giorni, rispetto al termine indicato nella richiesta della Committente di produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08, oltrepassato tale limite temporale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto in danno dell Appaltatore; sarà applicata una penale di 500,00 per uso di attrezzatura non conforme e di 1.000,00, con conseguente sospensione dello svolgimento delle attività, in caso di violazione delle normative di sicurezza. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche di inadempimento: emissione di tre verbali di non conformità; emissione di penali fino per un importo pari o superiore al 10% dell importo del contratto; negligenza dell Appaltatore o del suo personale, che comporti rischio per la salute delle persone o per l integrità degli impianti; appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis del Committente, commessa da personale dell Appaltatore o ad esso comunque riconducibile. 13 GARANZIA DEFINITIVA È previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire la garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale D Appalto. 14 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE L Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative: A) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a ,00 per ogni sinistro procurato nell espletamento dell appalto, con il limite di Acea Ambiente S.r.l./UL3 10 di 11

11 ,00 per ogni danno a persone e di ,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia. 15 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto (Direttore dell esecuzione del Contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi), nominato dal Committente e al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni è il Responsabile dell Impianto: Ilir Dhima Tel ilir.dhima@aceaspa.it 16 ALLEGATI Sono da considerarsi parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: ALLEGATO 1.0 Elenco presidi antincendio e prestazioni richieste; ALLEGATO Modulo Offerta Economica; ALLEGATO 3.0 Attestato di Avvenuto sopralluogo. Acea Ambiente S.r.l./UL3 11 di 11