CUP: F83J CIG: B4 (TRATTO A-B) CIG: CA (TRATTO B-C) CIG: F (TRATTO D-E)

Transcript

1 Progetto ESECUTIVO per la realizzazione di fognature nere nell alveo del Torrente Carrione centro città ( tratto da area ex lavaggio di Vezzala al Ponte Via Cavour) Residui economie Lavori di Risanamento del Torrente Carrione III Lotto 7 Stralcio CUP: F83J CIG: B4 (TRATTO A-B) CIG: CA (TRATTO B-C) CIG: F (TRATTO D-E) Il Committente: Il Progettista AMIA spa: Il tecnico AMIA spa: Comune di Carrara Ing. Benedetto La Rosa Geom. Emanuele Giovannelli SCHEMA DI CONTRATTO Carrara, 10 Luglio 2015 I Progettisti: Elab. 12

2 SCRITTURA PRIVATA Relativa ai lavori di Realizzazione di fognature nere nell alveo del Torrente Carrione centro città ( tratto da area ex lavaggio di Vezzala al Ponte Via Cavour) Residui economie Lavori di Risanamento del Torrente Carrione III Lotto 7 Stralcio CUP: F83J CIG: B4 (TRATTO A-B) CIG: CA (TRATTO B-C) CIG: F (TRATTO D-E) L anno 2015 del mese di. il giorno (. ) presso la sede di Amia spa Tra i Sig.ri: nat a. il, C.F., nella sua qualità di Direttore di Amia spa, con sede in Carrara v.le D.Zaccagna 18/A, P.IVA , che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell interesse esclusivi della suddetta società; e Il Sig, nato a.. il.., C.F.. in qualità di socio amministratore della Ditta.. con sede in. in Via. PREMESSO: che con delibera n. del.., è stato approvato il progetto dei lavori di Realizzazione di fognature nere nell alveo del Torrente Carrione centro città; che il bando di gara è stato pubblicato presso l Albo pretorio del Comune di Carrara dal. al.; che in data.., nella seduta di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori realizzazione di fognature nere nell alveo del Torrente Carrione centro città la ditta con sede in. Via,n.., per l importo di.. oltre oneri per la sicurezza pari a. e Iva; che con delibera n.. del.. il C.A. ha aggiudicato alla ditta.. i lavori di cui sopra; che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della menzionata impresa, con presentazione da parte dell impresa anche del certificato della Camera di commercio attestante l insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; Tutto ciò premesso e parte del presente contratto, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1) (oggetto generale) 1

3 Amia SpA, nella persona del Direttore,., nat.. a. il.. C.F..., affida alla ditta.. (appaltatore) che nella persona dell Amministratore sig. accetta, l appalto relativo alla realizzazione di fognature nere nell alveo del Torrente Carrione centro città. L appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e degli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato dall Amministrazione, che sono comunque da leggersi alla luce dell offerta dell appaltatore, oltre che, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento. Articolo 2) (corrispettivo dell appalto) Il corrispettivo dovuto da Amia SpA ammonta a : così come risultante dall offerta formulata in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza ed Iva. Ai sensi dell art 55 comma 1 del Dlgs 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, l atto è stipulato a misura. Non è previsto l istituto della revisione prezzi. Non trova applicazione l istituto della revisione di cui all articolo 1664, comma 1, del codice civile. Articolo 3) (pagamenti) Non è dovuta alcuna anticipazione sull importo del contratto. Nel corso dell esecuzione dei lavori sono erogati all appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto (stati avanzamento lavori) ogni qualvolta il credito raggiungerà o supererà la cifra di. al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto dal capitolato speciale d appalto. Si ricorda che, ai sensi dell articolo 114 del DPR 554/1999: i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l importo previsto per ciascuna rata; nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l articolo 115 del DPR 554/1999. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del DPR 554/1999. Per ogni pagamento, anche in acconto, è subordinato alla presentazione da parte dell appaltatore della regolarità contributiva e fiscale ai sensi di legge. Articolo 4) (tempi di esecuzione) Il tempo utile per ultimare i lavori è di 90 giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 50,00 Euro per ciascun giorno di ritardo. Articolo 5) (garanzie) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l impresa presta la cauzione definitiva di cui al DLgs 163\2006, secondo le modalità previste dalla legge, e più precisamente tramite: polizza fideiussoria. l'importo di.. in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera della ditta l ente incamererà quota parte della cauzione di 2

4 cui al punto precedente, fermo restando che la ditta dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro gg. 10 qualora non si provveda alla risoluzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. L appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore presenta a tale scopo polizza di assicurazione per danni e guasti di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell articolo 103 del DPR 554/1999, con polizza.. n.. La polizza è prestata a garanzia dei danni e guasti eventualmente derivanti dall esecuzione, e a titolo di assicurazione contro la responsabilità civile. A maggior specificazione di quanto sopra la ditta appaltatrice si impegna specificatamente nei confronti di Amia Spa a risarcire la stessa direttamente o tramite assicurazione in caso di danni provocati nell esecuzione delle opere in oggetto. Articolo 6) (subappalto) E vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità. In relazione ai lavori che l impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di offerta, si applica l articolo 18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni. La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare se del caso domanda di subappalto. I pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Articolo 7) (sicurezza) La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza di cui al DLgs 81/08. Articolo 8) (oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori) L'appaltatore è obbligato: ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa; ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. In caso di mancato pagamento da parte dell appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l articolo 13 del D.M. ll.pp. 145/2000, con riserva dell Ente di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d opera. Articolo 9 (smaltimento materiali ) Il materiale proveniente dalle lavorazioni in genere (pulizia ecc.) dovrà essere portato a rifiuto in pubblica discarica od impianto autorizzato a riceverlo, del nominativo del quale deve darsi comunicazione all Azienda, il materiale sarà smaltito come rifiuto secondo le normative vigenti. Ai sensi delle vigenti leggi l appaltatore si configura come produttore del rifiuto e sarà quindi soggetto agli obblighi di legge, come la 3

5 tenuta del registro di individuazione del codice da attribuire al rifiuto stesso, dichiarazioni annuali e quant altro, copia del formulario dovrà essere trasmessa all Azienda. Articolo 10) (controversi e soluzioni arbitrali) Competente per le eventuali controversie fra la ditta appaltatrice e l appaltatore, è il Tribunale di Carrara Articolo 11) Clausole qualità Essendo Amia S.p.A. azienda qualificata ISO 9001:2000 la ditta appaltatrice si impegna a condividere nell esecuzione del servizio gli obiettivi generali di qualità di Amia espressi nella sua politica della qualità. L appaltatore si impegna altresì: - ad eseguire il servizio seguendo le istruzioni operative che saranno consegnate da Amia. - ad accettare le visite ispettive da parte di Amia finalizzate al sistema qualità, - a dare evidenza ad Amia della formazione effettuata sul personale - a mettere a disposizione del personale tutte le attrezzature idonee dal punto di vista della sicurezza - a rispettare la normativa ambientale, di qualità ed etica. - a utilizzare in esclusiva personale e mezzi aziendali durante l effettuazione del servizio a favore di Amia spa, - a mettere a disposizione le autorizzazione e documentazione richiesta dalla normativa e a comunicare la scadenza delle autorizzazioni, i rinnovi e le variazioni. - a comunicare periodicamente ad Amia il resoconto delle attività svolte. Articolo 12) (trattamento dei dati personali) A.M.I.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i., informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di lavori pubblici e alienazioni immobiliari. I diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità previste dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti. Articolo 13) (norme finali) Tutte le spese di bollo, contratto ed eventuale registrazione fiscale, nessuna esclusa sono a carico della ditta appaltatrice. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto: Capitolato speciale d appalto; Elenco dei prezzi unitari; Piano di sicurezza. DURC Letto, approvato e sottoscritto: AMIA SPA Il Direttore L impresa Amministratore 4

6 5