Regione Siciliana AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO CAPITOLATO D ONERI

Transcript

1 Regione Siciliana AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO CAPITOLATO D ONERI PER LA FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI N 1 OMBRAIO DELLA SUPERFICIE DI MQ ,00 CON MODULI DA MT.4,00X4,00 CON ALTEZZA AL COLMO DI MT.3,00 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura trasporto e posa in opera presso il Centro Regionale per il germoplasma di Valle Maria, Ficuzza in agro di Godrano (PA) dell Azienda Regionale Foreste Demaniali (di seguito U.P.A. ) di un ombraio; ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE Le caratteristiche tecniche sono così riassunte: a) N. 1 (una) struttura base a tetto piano da adibire ad ombraio; b) Moduli standard da mt. 4,00 x 4,00; c) ombreggiamento pari al 75%; d) movimentazione dei teli tramite motoriduttore e comando on/off; e) lunghezza ombraio mt. 44,00. larghezza ombraio mt. 68,00. altezza al colmo dell ombraio mt. 3,00 ; f) struttura portante in acciaio galvanizzato con procedimento sendzimir Z 275 o equivalenti ; g) ancoraggio mediante innesti in tubolare da immergere in plinti di cemento armato in base ai disegni costruttivi forniti dalla ditta offerente e realizzati a cura dell Ente appaltante ; h) struttura dei moduli: piedritti di sostegno in tubolare da mm.60 di diametro posti ogni 4,00x4,00- n.1 traversa di collegamento di colmo in tubolare da mm.60 di diametro posto ogni mt.4,00- n. 1 linea di tubo di collegamento diametro mm.32 posta al colmo dei piedritti nel senso della lunghezza della struttura - controventatura longitudinale diametro mm.27 posta ad ogni estremità- tirante di rinforzo trasversale diametro mm. 32 tra il piedritto e la traversa per scaricare sul piedritto le forze di pressione laterale- bulloneria dei tipo 8.8 anticorrosione- materiale da utilizzare con alta resistenza alla rottura; i) copertura: rete ombreggiante a tessitura piana con parzializzazione pari al 75% e cordonatura sui lati lunghi;

2 j) sistema di movimentazione: a mezzo di cremagliere in combinazione con tubi che scorrono su appositi rulli; il moto dovrà essere impresso con un motoriduttore di adeguata potenza. Lo svolgimento dei teli interessa la superficie orizzontale; la raccolta e la chiusura dovrà avvenire in prossimità delle capriate con una traslazione di circa mt.40,00; k) montaggio: posa in opera della struttura sopra descritta con l ausilio di mano d opera altamente specializzata ed eseguita a perfetta regola d arte; l) Certificazione UNI EN ISO 9001/2000; m)a carico dell Ente appaltante: livellamento del terreno, scavi,rinterri fondazioni ed opere murarie,allacciamenti elettrici e quant altro non previsto dal presente capitolato d oneri. Non è ammessa la revisione dei prezzi. La fornitura dovrà essere in possesso di garanzia ufficiale della casa costruttrice, che verrà esplicata attraverso la rete ufficiale dei concessionari in Italia. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare assistenza tecnica. ART. 3 - IMPORTO DELL APPALTO Prezzo totale a base della gara ,00 oltre I.V.A. (cinquantaduemilaquattrocentoottanta), compreso collocazione, montaggio ed ogni ulteriore onere per dare le attrezzature perfettamente ed immediatamente funzionanti, ivi compresi adattamenti impianto elettrico ed idraulico ART. 4 - TEMPI DI CONSEGNA E GARANZIA L ombraio dovrà essere consegnato ed installato direttamente presso il centro per il germoplasma del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali sito in Contrada Valle Maria in territorio del Comune di Godrano (PA). I termini di consegna determinati, considerati in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, pena l esclusione della Ditta aggiudicataria. I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi di idoneità, di omologazione e/o di quant altro necessario alla fornitura de quo. Il ricevimento e la collocazione delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale, redatto e firmato dall incaricato che riceve gli stessi e rilasciato in copia alla Ditta fornitrice. Il prezzo della fornitura dovrà includere la garanzia totale di tutte le parti per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna. Capitolato d oneri fornitura di ombraio 2

3 ART. 5 - DOCUMENTAZIONE CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il presente Capitolato d Oneri; - tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Bando di Gara; - le leggi e tutti i regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e più specificatamente le norme del Capitolato generale di oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, stabilite il 28/10/1985 con decreto del Ministero del Tesoro; La partecipazione alla gara d appalto da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti norme e disposizioni sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. L U.P.A. si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze contingenti, di non aggiudicare la gara o di richiedere la sospensione della fornitura in qualsiasi momento. ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO La comunicazione di aggiudicazione dell appalto impegna subito la Ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta dell U.P.A.. Diviene obbligatoria per l U.P.A. e si procederà alla stipula del contratto ex art. 17 R.D. 2440/23, dopo l acquisizione della certificazione di cui all art 7 della legge 55/90 e s. m. i. e della ulteriore documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture, ove obbligatoria. ART. 7 - GARANZIA DEL FORNITORE La Ditta aggiudicataria presterà, per l aggiudicato, a tutela dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, un deposito cauzionale definitivo pari ad 1/20 dell importo netto di aggiudicazione, prestato nelle norme di legge vigenti in materia, per un periodo pari al periodo di validità della garanzia. Qualora la cauzione dovesse essere prestata mediante polizza fidejussoria, nella stessa deve essere riportato tassativamente che allo svincolo si potrà procedere allorquando l U.P.A. avrà dato il proprio assenso. Si procederà allo svincolo del deposito cauzionale all ultimazione di tutti gli adempimenti di legge previsti per il presente appalto. La Ditta è tenuta a versare, ove dovute, tutte le spese contrattuali, di registro e di segreteria. ART. 8 - DIVIETO DI SUB APPALTO La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura oggetto dell appalto. Sono espressamente vietate, quindi, cessioni o sub cessioni parziali o totali dell appalto per qualsiasi ragione. Nel caso che dette cessioni o sub cessioni si verificassero, Capitolato d oneri fornitura di ombraio 3

4 l U.P.A. potrà rescindere immediatamente il contratto ipso con incameramento della cauzione e ciò sotto pena risoluzione in danno. ART. 9 - PENALE DI RITARDO La Ditta riconosce all U.P.A. il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell eventuale maggiore spesa che l U.P.A. dovesse sostenere per l acquisto e la fornitura con altra Ditta commerciale dei mezzi e/o attrezzature; b) nel caso di mancanza o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari all 1% dell importo posto a base dell asta, per ogni decade di ritardo; trascorsi giorni 30 (trenta), si procederà alla revoca del contratto a danno della Ditta aggiudicataria; c) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell U.P.A. di fare eseguire la fornitura a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito, cauzionale, nonché l esperimento dell azione in danno della Ditta stessa per eventuale maggiore spesa che l U.P.A. dovesse sostenere per il completamento della fornitura. ART. 10- INVARIABILITÀ DEI PREZZI La Ditta aggiudicataria non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanti durante tutto il corso dell appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. ART PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro sessanta giorni dalla data dell avvenuto collaudo per la regolare esecuzione della fornitura. Il pagamento alla Ditta sarà effettuato, entro i successivi sessanta giorni dal collaudo positivo di cui all articolo seguente, delle attrezzature e dei relativi accessori, e certificazioni e omologazioni richieste, previa presentazione di fattura fiscale. L emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e certificazioni e omologazioni richieste come oggetto dell appalto, con il collaudo di cui al comma precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) comunicazione della ditta di avere completato la fornitura; b) verbale di presa in carico delle attrezzature e dei relativi accessori e certificati e omologazione, da parte del funzionario incaricato; c) certificato di collaudo dei mezzi e dei relativi accessori, rilasciato dal tecnico incaricato dall U.P.A.; d) richiesta della ditta di liquidazione delle somme spettanti. Capitolato d oneri fornitura di ombraio 4

5 L U.P.A. non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore, Procuratore o Direttore decaduti, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata al medesimo U.P.A. ART COLLAUDO Dalla data del verbale di ricevimento di cui al precedente art. 6, decorrerà il periodo di tempo previsto per il collaudo, che sarà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari. Il collaudo, redatto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni e dati tecnici previsti dal contratto, dal capitolato di oneri e dal bando di gara. Il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi, contestati e precisati nel verbale relativo e si procederà ad un successivo collaudo entro 20 venti giorni solari a decorrenza dalla nuova data di completamento della fornitura. Il collaudo di accettazione non interrompe il normale periodo di garanzia e i termini di consegna dalla stipula del contratto. ART CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia la Ditta non potrà sospendere la fornitura prevista nell appalto né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell U.P.A. ma potrà avanzare le eventuali proprie riserve. L U.P.A. si pronuncerà su di esse, comunicando le proprie determinazioni alla Ditta. Per la definizione di eventuali controversie tra l U.P.A. e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via amministrativa, si provvederà in via giudiziale. Palermo 13 novembre 2007 Il Responsabile Unico del Procedimento (Dott.ssa Francesca DE LUCA) La Ditta per integrale ed incondizionata accettazione delle norme tecniche e giuridico amministrative di cui al presente capitolato oneri (Timbro e firma autentica) Capitolato d oneri fornitura di ombraio 5