CAPITOLATO TECNICO E D ONERI PER LA FORNITURA DI n. 4 (quattro) MOTOAGRICOLE

Transcript

1 AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO Via Vallona, Trapani CAPITOLATO TECNICO E D ONERI PER LA FORNITURA DI n. 4 (quattro) MOTOAGRICOLE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura all Ufficio Provinciale di Trapani dell Azienda Regionale Foreste Demaniali (di seguito U.P.A. ) di n. 4 (quattro) MOTOAGRICOLE da impiegare per le finalità istituzionali presso le aree forestali demaniali gestite. ART. 2 IMPORTO DELL APPALTO Prezzo Chiavi in mano, da porre a base d asta: ,00 ( euro settantatremiladuecento/00) oltre I.V.A., immatricolazione e messa su strada compresa. ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA CARATTERISTICHE SPECIFICHE TECNICHE Motore Diesel, 4 cilindri, raffreddamento a liquido, cilindrata max cm CV. 50 Max. (specificare marca, modello, potenza, coppia, giri/m.) Cambio 5 marce + R.M. + 5 marce + R.M. ridotte, sincronizzato, revisionato Trazione 4 ruote motrici con trazione anteriore disinseribile con leva in cabina Velocità a norme Impianto frenante Freni idraulici sulle 4 ruote, a disco anteriori ed a tamburo posteriori, con circuito sdoppiato; freno stazionamento meccanico Telaio In acciaio scatolato snodato, con longheroni posteriori a maglia rettangolare (non convergenti sullo snodo) Sospensioni ponti rigidi, balestre paraboliche ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto Cabina Omologata 3 posti, ribaltabile, alzavetri manuale, specchio retrovisore sinistro e destro, roll bar, ancoraggio su silent-block, con guida a sinistra e secondo e terzo posto a destra, lampeggiante giallo sul tetto, con riscaldamento Paracabina Con barra orizzontale ad altezza superiore all oscillazione della cabina e rete Cassone dimensioni minime m.2,70 x 1,50 x 0,40 ribaltabile idraulico posteriore con pompa elettrica o comandata dal motore, non trilaterale, con spia sull interruttore di comando Avviamento Elettrico Impianto elettrico 12 V, alternatore, accumulatore, impianto illuminazione omologato per circolazione stradale, accendisigari Portata utile minima Kg. 750 Presa di forza Presente con leva dalla cabina Pneumatici Nuovi artigliati o M + S ( no rigenerati ) Verricello elettrico omologato sul mezzo con riporto sul libretto di circolazione, col telecomando

2 CARATTERISTICHE Gancio di traino Colore Scatola sterzo Attrezzi dotazione Contatore Garanzia Spese di immatricolazione e messa su strada Carreggiata Raggio di sterzata Altezza max Altezza da terra Cabina riscaldata integrato al cassone ribaltabile SPECIFICHE TECNICHE omologato sul mezzo con riporto sul libretto di circolazione Tipo FIAT 331 senza adesivi di sorta ad esclusione di un marchio di fabbrica di dimensioni minime e con scritta : AZIENDA FORESTE U.P.A. TP Idraulica con idroguida Cric, chiave ruote Presente anni 2 franco cantiere (specificando le eventuali esclusioni) comprese Presente Le caratteristiche e le specifiche sopra riportate devono essere ordinatamente citate, anche se non presenti, tutte incluse e nessuna esclusa, pena l'invalidamento dell offerta. NORMATIVA I mezzi e gli accessori dovranno rispettare le normative antinquinamento in merito alle emissioni dei gas di scarico ed essere conformi alla normativa CE. TOLLARENZE TECNICHE AMMESSE su pesi, masse di ingombro, potenza. Ove non diversamente indicato, è da intendersi non oltre il 2% in difetto, non oltre il 5% in eccesso; ART. 4 PRESCRIZIONI, SPESE E GARANZIE Oltre agli accessori descritti nei precedenti articoli, i mezzi e le attrezzature dovranno essere dotati di tutti gli accessori di serie, montati normalmente dalle case costruttrici. I mezzi e le attrezzature dovranno essere a norma C.E. ed in regola con leggi e disposizioni in materia di emissione gassosa ed inquinamento ambientale, nonché certificati ISO 9001/2002. I mezzi e le attrezzature dovranno essere consegnati esenti da difetti e la ditta aggiudicataria dovrà garantire i predetti mezzi per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi senza franchigia, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerte dalla stessa. La garanzia decorrerà dalla data di consegna, sia per quanto attiene la parte meccanica sia per gli allestimenti e gli accessori. La ditta aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nei beni consegnati durante i periodi di garanzia. La ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della nota con cui l Ufficio notificherà i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire le parti logore, rotte o danneggiate e, ove necessario, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi, facendosi interamente carico delle spese da sostenere per qualsiasi natura, senz altro pretendere dall Ufficio. 2

3 Qualora, trascorso il citato termine, la ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l U.P.A si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione, addebitandone i conseguenti importi alla ditta inadempiente. Le spese di trasporto e spiegazione tecnica sono a totale carico della ditta aggiudicataria. ART. 5 GARANZIA Il prezzo della fornitura dovrà includere la garanzia totale di tutte le parti e gli accessori per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna del mezzo. ART. 6 TEMPI DI CONSEGNA I mezzi e le attrezzature con relativi accessori dovranno essere consegnati direttamente presso i vari cantieri di lavoro della provincia di Palermo I termini di consegna determinati, considerati in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, pena l esclusione della Ditta aggiudicataria. I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi di idoneità, di omologazione e/o di quant altro necessario alla fornitura de qua. Per data di consegna si intende quella in cui la motoagricola completa dei relativi accessori sarà consegnata all U.P.A, completa e pronta all uso ed in regola con gli adempimenti su richiamati. Il ricevimento dei mezzi e delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale, redatto e firmato dall incaricato che riceve gli stessi, e rilasciato in copia alla Ditta fornitrice. ART. 7 DOCUMENTAZIONE CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il presente Capitolato Tecnico e d Oneri; - tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Bando di Gara; - le leggi e tutti i regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e più specificatamente le norme del Capitolato d oneri generale di per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato di cui al D.M. 28/10/1985; - le norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CE, CEI e tabelle CEI - L.JNEL ISO 9001/2002 anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre nel corso dell esecuzione del presente appalto; - le leggi e disposizioni in materia di emissione gassose ed inquinamento ambientale. La partecipazione alla gara d appalto da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti norme e disposizioni sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. L U.P.A si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze contingenti, di non aggiudicare la gara o di richiedere la sospensione della fornitura in qualsiasi momento. 3

4 ART. 8 AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO La comunicazione di aggiudicazione dell appalto impegna subito la Ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta dell U.P.A. Diviene obbligatoria per l U.P.A e si procederà alla stipula del contratto, dopo l acquisizione della documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture. ART. 9 GARANZIA DEL FORNITORE La Ditta aggiudicataria, presterà, a tutela dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, un deposito cauzionale definitivo nei modi e nei termini previsti dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la cauzione dovesse essere prestata mediante polizza fidejussoria, nella stessa deve essere riportato tassativamente che allo svincolo si potrà procedere allorquando l U.P.A (Ente Appaltante) avrà dato il proprio assenso. Si procederà allo svincolo del deposito cauzionale all ultimazione di tutti gli adempimenti di legge previsti per il presente appalto. La Ditta è tenuta a versare, ove dovute, tutte le spese contrattuali, di registro e di segreteria. ART. 10 PENALE DI RITARDO La Ditta riconosce al Dipartimento il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell eventuale maggiore spesa che l U.P.A dovesse sostenere per l acquisto e la fornitura con altra Ditta commerciale dei mezzi e/o attrezzature; b) nel caso di mancata o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari all 1% dell importo posto a base dell asta, per ogni decade di ritardo; trascorsi giorni 60 (sessanta), si procederà alla revoca del contratto; c) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell Amministrazione di fare eseguire la fornitura a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito, cauzionale, nonché l esperimento dell azione in danno della Ditta stessa per eventuale maggiore spesa che l U.P.A dovesse sostenere per il completamento della fornitura. ART. 11 INVARIABILITÀ DEI PREZZI La Ditta aggiudicataria non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanti durante tutto il corso dell appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. ART. 12 PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell avvenuto collaudo per la regolare esecuzione della fornitura. Il pagamento alla Ditta sarà effettuato, entro i successivi sessanta giorni dal collaudo positivo di cui all articolo seguente, dei mezzi, attrezzature e relativi accessori, e certificazioni e omologazioni richieste, previa presentazione di fattura fiscale. 4

5 L emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e certificazioni e omologazioni richieste come oggetto dell appalto, con il collaudo di cui al comma precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) comunicazione della ditta di avere completato la fornitura; b) verbale di presa in carico dei mezzi e dei relativi accessori e certificati e omologazione, da parte del funzionario incaricato; c) certificato di collaudo dei mezzi e dei relativi accessori, rilasciato dal tecnico incaricato dall Amministrazione aggiudicatrice; d) richiesta della ditta di liquidazione delle somme spettanti. L U.P.A non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore, Procuratore o Direttore decaduti, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata al medesimo Ufficio. ART. 13 COLLAUDO Dalla data del verbale di ricevimento di cui al precedente art. 6, decorrerà il periodo di tempo previsto per il collaudo di accettazione, che sarà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari. Il collaudo di accettazione, redatto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni e dati tecnici previsti dal contratto, dal capitolato di oneri e dal bando di gara. Il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi, contestati e precisati nel verbale relativo ed a presentare il mezzo e/o l attrezzatura ed i relativi accessori ad un successivo collaudo entro 20 venti giorni solari a decorrenza dalla nuova data di ricevimento del mezzo e/o attrezzatura fornita. Il collaudo di accettazione non interrompe il normale periodo di garanzia e i termini di consegna dalla stipula del contratto. ART. 14 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia la Ditta non potrà sospendere la fornitura prevista nell appalto né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell U.P.A ma potrà avanzare le eventuali proprie riserve. L U.P.A si pronuncerà su di esse, comunicando le proprie determinazioni alla Ditta. Per la definizione di eventuali controversie tra l U.P.A e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via amministrativa, si provvederà in via giudiziale. Trapani, lì 28/09/2009 IL DIRIGENTE PROVINCIALE Ing. Dorotea Di Trapani La Ditta per integrale ed incondizionata accettazione (Timbro e firma) 5