CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Transcript

1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Settimo Torinese, GIUGNO 2017

2 ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di litri di gasolio per autotrazione (normativa europea EN 590) di cui lt. Circa di gasolio artico e litri di benzina verde (normativa europea EN 228), da consegnare, secondo esigenza, c/o la sede legale e operativa di Seta spa in Via Verga 40 Settimo T.se (TO). Il quantitativo è stimato in relazione ai consumi attuali di Seta spa, lo stesso potrà essere aumentato o ridotto in misura percentuale non superiore al 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere alcunché a tale riguardo CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. Il gasolio per motori diesel per autotrazione, dovrà pervenire unicamente da distillazione e raffinazione di petroli greggi senza adulterazioni né miscelazioni, essere limpido non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle norme in vigore Si precisa che da novembre a febbraio dovrà essere fornito gasolio alpino senza variazioni di costo. 1.2 AMMONTARE DELL APPALTO L ammontare della fornitura oggetto dell appalto è complessivamente di Euro oltre iva comprensivo di accisa. La durata presunta è di mesi 12 a partire dal primo ordinativo. ARTICOLO 2 - CONSEGNA 2.1 CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA L impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, e con proprio personale, alla consegna presso la sede legale e operativa di Seta spa in Via Verga 40 Settimo T.se (TO). Le consegne dovranno essere effettuate entro 24/48 ore dagli ordini che saranno di volta in volta effettuati secondo le esigenze aziendali. I buoni d ordine verranno inviati via e riporteranno il quantitativo da consegnare, il prezzo scontato e la data di consegna. Il servizio svolto da Seta spa è un servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura. In caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penalità previste nell art. 2 del presente capitolato. Eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore dovranno essere notificati per iscritto al committente ed opportunamente documentati.

3 Il trasporto dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo di autobotti munite di cisterne e di conta litri per la verifica contestuale delle quantità di carburante immesse nei serbatoi dell impianto di Seta spa CONTROLLI QUALITA COMBUSTIBILE E PENALITA. Seta spa per ogni consegna farà controlli prima e dopo lo scarico e a questi controlli potrà essere presente la ditta aggiudicataria. L accettazione del combustibile consegnato avrà luogo solo dopo l esito favorevole del collaudo che Seta spa potrà eseguire, ad ogni consegna, per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti indicati nel presente capitolato. Seta spa potrà ad ogni consegna prelevare, in contraddittorio con la ditta aggiudicatrice, un campione da chiudere in recipiente e controfirmato dalle parti, per le necessarie analisi. Resta inteso che delegato a rappresentare la ditta aggiudicatrice in dette operazioni sarà l incaricato del trasporto e della consegna. In caso di contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del combustibile, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo le risultanze di un esame da effettuarsi dal Politecnico di Torino a spese della ditta aggiudicatrice, sul campione prelevato in contraddittorio. Nel caso in cui il combustibile consegnato presenti caratteristiche lievemente difformi da quelle richieste nel presente capitolato e tali da non arrecare pregiudizio ai mezzi aziendali, verrà applicata una penalità non inferiore a 250,00 e non superiore a 1000,00 da determinarsi inappellabilmente da Seta spa., in caso di più gravi difformità. L aggiudicatario sarà tenuto a sostituire immediatamente il combustibile ed a provvedere a proprie spese alla revisione dei mezzi che eventualmente risultassero danneggiati a causa dell uso del combustibile consegnato. Eventuali anomalie o discordanze rispetto ai valori indicati nei documenti di accompagnamento, accertate alla consegna, saranno immediatamente comunicate al vettore e detta comunicazione vale come notifica alla ditta aggiudicataria. Per la quantità in consegna farà fede il documento UTF di accompagnamento (DAS) previa verifica mediante conta litri o con asta metrica e tabelle di taratura validate dall UTF e in possesso di Seta spa. L eventuale differenza tra la quantità dichiarata e quella riscontrata sarà annotata sul DAS nell apposito spazio, secondo la normativa vigente e dovrà essere controfirmata dal trasportatore e dal personale aziendale addetto allo scarico. Seta spa riterrà l aggiudicatario unico responsabile della fornitura e pertanto le eventuali differenze in meno saranno dedotte dagli importi fatturati e l aggiudicatario sarà obbligato ad emettere nota di credito corrispondente per bilanciare la partita contabile. In ogni caso Seta spa pagherà il corrispettivo del quantitativo accertato alla consegna.

4 2.3. RITARDI NELLA CONSEGNA E PENALITA. In caso di ritardo sul giorno stabilito per la consegna, verrà applicata una penale pari ad 150,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista di consegna, per un massimo di 4 gg. solari, Seta spa si riserva comunque la facoltà di acquistare il prodotto presso qualsiasi altro fornitore. L importo relativo alla suddetta fornitura e anticipato da Seta spa sarà fatturato alla ditta aggiudicataria che dovrà pagare il corrispettivo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque prima del pagamento della fattura emessa dalla ditta aggiudicataria relativa al periodo successivo la mancata consegna del prodotto. Per ritardi superiori ai 4 gg., Seta spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell aggiudicataria inadempiente anche eventuali maggiori oneri che Seta spa dovesse sopportare per l affidamento e l acquisto presso altra ditta del combustibile oggetto del presente capitolato. Gli importi delle penali previste nel presente articolo saranno detratti dalla prima fattura ammessa al pagamento e ove mancasse il credito da parte dell impresa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. L impresa, in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di 15 giorni da quella dell invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziali. ARTICOLO 3 - NORME DI SICUREZZA. La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante presso la sede di Seta spa, dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di leggi vigenti, sollevando sin d ora Seta spa da ogni responsabilità civile e penale, inoltre sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che dovessero derivare dalle operazioni di scarico, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà inviare autobotti dotate di attrezzature idonee per garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed in particolare le prescrizioni della normativa per il trasporto di merci pericolose (ADR) vigente. I veicoli della ditta aggiudicataria adibite al trasporto ed allo scarico del carburante oggetto del presente capitolato circoleranno per quanto necessario per effettuare le operazioni di scarico all interno della sede di Seta a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo il rispetto delle norme contenute nel : L.186/68 e nel e nel e s.m.i. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Il rifornimento dei serbatoi non dovrà essere effettuato durante le ore di maggiore affollamento dell'area del distributore che normalmente coincidono con l'orario di entrata in servizio o uscita dei lavoratori. L addetto al rifornimento delle cisterne provvederà alla collocazione di adeguata segnaletica (cavalletto e/o segnale di pericolo generico) per segnalare il rifornimento dei serbatoi in corso.

5 ARTICOLO 4 - PAGAMENTI. Il pagamento delle fatture ammesse al pagamento, previo collaudo positivo della fornitura, avverrà con scadenza 30 gg data fattura fine mese. Nella fattura dovrà essere indicato il numero dell ordine emesso da Seta con il relativo riepilogo delle consegne e quotazioni. ARTICOLO 5 -SISTEMA DELL APPALTO E MODALITÀ DELLA GARA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata ai sensi del Regolamento aziendale. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che, rispetto alla quotazione settimanale max del prodotto petrolifero Gasolio auto Benzina dell area di competenza ( Nord ) del listino Mercato interno extra rete, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle Chiusure dei mercati, pubblicata la settimana antecedente la data di consegna, offrirà la maggior variazione in ribasso; (sconto maggiore). ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELL OFFERTA L offerta dovrà essere redatta secondo le modalità stabilite nella lettera di invito ARTICOLO 7 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel bando di gara. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, SETA spa non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 7.1 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione definitiva nella misura del 10% dell importo di aggiudicazione mediante quietanza di pagamento (o assegno circolare intestato a SETA spa oppure mediante fideiussione bancaria od assicurativa secondo le indicazioni del disciplinare di gara. ARTICOLO 8 - DIVIETI ED OBBLIGHI 8.1 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO La ditta non potrà procedere alla cessione di credito e costituire qualsiasi procura senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

6 8.2 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO L impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l impresa si sia posta in regola e la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. ARTICOLO 9 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE L impresa sarà altresì tenuta all osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del presente documento indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. ARTICOLO 10 - CLAUSOLE DELL IMPRESA Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell impresa, inoltre, qualunque clausola apposta dall impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza, o aggiunta da lei sull ordine, dovrà ritenersi come non scritta. ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. E', pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Torino. ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese per il contratto di appalto, accessorie e conseguenti sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

7 ARTICOLO 13 - DOMICILIO L impresa aggiudicataria dovrà indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le comunicazioni tra SETA spa e l impresa medesima. Ogni comunicazione inviata da SETA spa all impresa sarà ritenuta valida se mandata all indirizzo indicato dall impresa a questo fine ovvero all ultimo indirizzo dell impresa noto a SETA spa..