C.02 SCHEMA CONTRATTO D APPALTO

Transcript

1 COMUNE DI RAFFADALI PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE DI RAFFADALI CUP E67B C.02 SCHEMA CONTRATTO D APPALTO RAFFADALI LÌ PROGETTISTA: ARCH. MANGIONE PASQUALE RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO GEOM. ALFONSO NOCERA

2 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno del mese di nella sede del Comune di Raffadali, sita in Via Nazionale n. 111, avanti a me Dott., autorizzato a rogare atti nell'interesse dell Amministrazione, sono comparsi: - il Sig., nato a ( ) il, C.F., nella sua qualità di dirigente del Settore del Comune di Raffadali (P. I.V.A ), a tale funzione nominato con provvedimento del... Sindaco n. del, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'amministrazione Comunale di Raffadali che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione; - i l S i g. _, n a t o a ( _ ) i l _, nella sua qualità di dell Impresa, partita I.V.A., con sede legale in ( ), nella Via _ n. _, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di a l n. _, c h e n e l p r o s i e g u o d e l l ' a t t o v e r r à c h i a m a t a a n c h e p e r b r e v i t à Impresa. Della identità personale e capacità giuridica di detti comparente, io Dott. sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge. rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso. PREMESSO - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 14/11/2016 è stato approvato i! progetto esecutivo per la realizzazione di un Campo Polivalente Coperto in Contrada Ribecchi, nell ambito delle misure tese all attuazione del programma PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 Progetto quadro IO GIOCO LEgALE (CIG CUP E67B ), per un importo dei lavori da appaltare di ,82, di cui: ,02, per lavori a base d asta soggetti a ribasso; ,80, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; - che l opera è finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale FERS Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza Obiettivo Operativo Iniziativa quadro IO GIOCO LEgALE - con Decreto del 07/07/2011 ( ,63) e con fondi del Comune di Raffadali ( ,00), spesa quest ultima impegnata con la Determinazione Dirigenziale del Settore n. 6 Lavori Pubblici - Centro Storico - Protezione Civile n. 62 del 16/11/2016; - che con determinazione Dirigenziale del Settore n. 6 Lavori Pubblici - Centro Storico - Protezione Civile n. 62 del 17/11/2016, si dispose di avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente la realizzazione dell opera, di stabilire che la scelta del contraente

3 avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell art. 95, comma 4 lett. a) dello stesso decreto, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell art. 97, comma 2 del suddetto D. Lgs. e di approvare il bando, il disciplinare di gara e gli allegati predisposti dal R.U.P.; - che con determinazione Dirigenziale n. del, l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria all'impresa, con sede in nella Via n., partita I.V.A. n., con il ribasso d asta del % sull'importo soggetto a ribasso d'asta di ,02 e, quindi, per un importo totale netto dei lavori di, oltre 5.942,80 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. al 10%; - che con Determinazione Dirigenziale n. del, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa; - che il R.U.P. ha provveduto a verificare la regolarità contributiva e ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 258; Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto scene: ARTICOLO 1 - PREMESSA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO L'Amministrazione concede all'impresa che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di realizzazione di un Campo Polivalente Coperto in Contrada Ribecchi Programma Operativo Nazionale FERS Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza Obiettivo Operativo Iniziativa quadro IO GIOCO LEgALE ; ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL APPALTO, ANTICIPAZIONI, TERMINI PAGAMENTO Il corrispettivo dovuto dal Comune all'impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in, oltre I.V.A. nella misura del 10%. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L Anticipazione, in ogni caso, è subordinata alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell Economia e delle Finanze. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

4 l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del suddetto decreto legislativo. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto ai progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalia data di erogazione della anticipazione. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di ,00 (centomila/00). I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, in seguito all'accredito delle relative somme da parte del Ministero dell Interno. Al pagamento delle spese di cui al presente contratto è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, subordinata all esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato sempre in seguito all accredito delle relative somme da parte del Ministero dell'interno secondo il PON "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo convergenza , previa verifica della conformità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo. ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI L'impresa dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dell 1 per mille (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale. Non e previsto alcun premio in caso di ultimazione anticipata dei lavori. ARTICOLO 5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO L'appalto viene concesso sotto l'osservanza, piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti: 1) Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, le cui disposizioni vengono espressamente richiamate nel presente contrano; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale ove non diversamente disposto della legge o dal regolamento;

5 2) Capitolato speciale d'appalto; 3) Elenco prezzi unitari; 4) Elaborati grafici progettuali; 5) Piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 6) Piano di manutenzione dell'opera. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, e materialmente custoditi dal responsabile unico del procedimento, si intendono facenti parte integrante del contralto, anche se materialmente non allegati. ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI L Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contralti collettivi nazionali e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contralti medesimi. L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. ARTICOLO 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI SUBAPPALTO Il presente contratto non può essere ceduto pena la nullità dell'atto di cessione. E categoricamente esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto di cui alla presente procedura. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gaia, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva di, a mezzo garanzia fideiussoria emessa in data dalla Società. Ai sensi dell art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,l'impresa ha/non ha fruito del beneficio della riduzione del dell importo garantito. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente,

6 L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell Impresa. ARTICOLO 9 - POLIZZA ASSICURATIVA Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una polizza dì assicurazione con un massimale di per danni di esecuzione e un massimale di per danni ad impianti ed opere preesistenti. nonché per responsabilità civile verso terzi, emessa in data, dalla Società, Agenzia di. ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parli, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. ARTICOLO 11 - DOMICILIO DELL'IMPRESA A tutti gli effetti del presente contratto, l Impresa elegge domicilio in presso il Comune di Raffadali, e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax - o PEC. ARTICOLO 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato col D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. ARTICOLO 13 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI Sono a carico dell'impresa tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sui valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente. ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L'Impresa dichiara di aver preso visione dell informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 esposta per esteso presso l ufficio. ARTICOLO 15 TRACCIABIILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa si impegna a rispettare. a pena di nullità del presente contrario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L Impresa si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contrario di subappalto

7 o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l Impresa prende atto dei seguenti codici: CIG CUP E67B L Impresa si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. Con la sottoscrizione del contratto l affidatario assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23/08/2010. Del che io ufficiale Rogante, su espressa richiesta delle partii ho redatto il presente contratto, composto di n. fogli. Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me Io sottoscrivono. Per l'impresa Per l'amministrazione