CONSORZIO per l AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Transcript

1 Prot. n Modugno, del Spett.le ELENCO DITTE Oggetto: Affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di sfalcio e ripulitura dei suoli e dei margini stradali e del raccordo ferroviario nell agglomerato industriale di Bari-Modugno e di Molfetta Gara di appalto autorizzata mediante deliberazione Presidenziale n. 138 del 14/04/2016 CIG C Ai sensi di quanto previsto dal DPGR n.118 del 03/03/2016, questo Consorzio ha la necessità di provvedere secondo le modalità nel seguito indicate, allo sfalcio e ripulitura di materiale erbaceo ed arbustivo de lle aree di proprietà e comunque nella disponibilità del Consorzio ASI di Bari, ivi compresi le fasce poste ai margini delle strade e del raccordo ferroviario, nell agglomerato industriale di Bari-Modugno e di Molfetta. Le zone oggetto di intervento hanno entità stimata complessiva così distinta: a) Margini stradali: ,40 m b) Raccordo ferroviario: ,64 m c) Fasce protettive per suoli liberi consortili: ,74 mq d) Scerbature manuale di aree consortili arredate a verde: 1.157,19 mq L esecutore dell intervento dovrà provvedere a: 1. Aratura meccanica, profondità cm, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati (Riferimento: voce INF a e INF b del Listino Prezzi Regionale anno 2012) sui suoli di cui alla precedente lettera c); 2. Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnalimiti, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio è, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo è compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai

2 segnalimiti, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc., il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell'onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. (Riferimento: voce del Prezziario OO.PP della Provincia di Bari) lungo i margini stradali e lungo il raccordo ferroviario di cui alle precedenti lettere a) e b); Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento (sistemazione aiuole arredate consortili) (Riferimento: voce INF del Listino Prezzi Regionale anno 2012) Codesta spettabile azienda è invitata a formulare un offerta economica per l affidamento del servizio in argomento, considerando che l appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull importo complessivo di ,64 a base di gara così determinato: a) Margini stradali: ,40 m x 0,26 /m = ,18 b) Raccordo ferroviario: ,64 m x 0,26 /m = 3.128,23 c) Fasce protettive di dimensioni inferiori a mq: ,16 mq x 0.18 /mq = 6.289,59 d) Fasce protettive di dimensioni superiori a mq: ,58 mq x 0.14 /mq = ,80 e) Scerbatura di aiuole arredate: 1.157,19 mq x 1.30 /mq = 1.504,35 Totale = ,15 oltre IVA come per legge di cui 1.882,51 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Importo a base d'asta ,64 oltre IVA Ai sensi dell art. 118 del DPR 207/2010, come innanzi detto, l aggiudicazione avverrà al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base d'asta di ,64 per complessivi ,15

3 oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza di 1.882,51 o ltre IVA non soggetti a ribasso. Ai sensi dell articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell offerta, che, riferita all esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, rest a comunque fissa ed invariabile. Ai sensi dell art. 86 del codice si procederà alla valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superior e, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Tale procedura non verrà applicata se il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, in tal caso sarà possibile valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di dieci giorni. La stazione appaltate si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in via di urgenza; in tal caso, qualora non si proceda alla sott oscrizione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L intervento di sfalcio e ripulitura con la realizzazione delle fasce protettive dovrà essere ultimato entro il 30 maggio 2016 secondo un programma operativo da concordare con i tecnici che questo Ente incaricherà per la loro direzione, contabilità e sorveglianza. L intervento di sfalcio e ripulitura degli assi viari dovrà essere ultimato entro il 14 giugno 2016 secondo un programma operativo da concordare con i tecnici che questo Ente incaricherà per la loro direzione, contabilità e sorveglianza.

4 L intervento di sfalcio e ripulitura lungo il raccordo ferroviario dovrà essere ultimato entro il 14 giugno 2016 secondo un programma operativo da concordare con i tecnici che questo Ente incaricherà per la loro direzione, contabilità e sorveglianza. L intervento di scerba tura manuale nelle aiule dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 2016 secondo un programma operativo da concordare con i tecnici che questo Ente incaricherà per la loro direzione, contabilità e sorveglianza. Per gli eventuali ulteriori interventi non previsti dal computo e ordinati dal direttore dell esecuzione verranno concordati i relati vi tempi di ultimazione. I lavori effettuati saranno contabilizzati a corpo applicando il ribasso d asta offerto dall affidatario. Il ribasso d'asta unitario offerto dal concorrente verrà applicato sulle voci costituenti l'elenco prezzi allegato da utilizzarsi per la contabilizzazione a "misura" di eventuali ulteriori interventi non previsti dal computo metrico dell intervento. Il ribasso d'asta unitario offerto dal concorrente verrà applicato sulle voci costituenti l'elenco prezzi allegato da utilizzarsi per la contabilizzazione a "misura" di eventuali ulteriori interventi non previsti dal computo metrico dell appalto che la committenza potrà affidare ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/06. E stabilita fin d ora una penale giornaliera di 100,00 oltre IVA come per legge in caso di ritardi rispetto all ultimazione definita con verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve le cause di forza maggiore debitamente segnalate dall appaltatore e debitamente accertate dall 'Ente tramite tecnici incaricati. Il pagamento del corrispettivo dovuto avrà luogo in due distinte soluzioni, dopo l avvenuta ultimazione dei lavori e previa presentazione di idonea documentazione contabile e di regolarità contributiva ai sensi di legge, nei successivi 30 e 60 giorni dalla data di emissione fattura. Questo Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di variare, secondo le proprie esigenze, le quantità dei lavori da svolgere senza che l appaltatore possa rivendicare danni a qualsiasi titolo in caso di riduzione dell importo di contratto. In caso di incremento delle quantità dei lavori da eseguirsi, saranno applicati per la quantificazione economica del corrispettivo i medesimi prezzi unitari risultanti al netto del ribasso formulato dall appaltatore ; in tale circostanza saranno concordate eventuali proroghe. Per la partecipazione alla presente procedura di gara informale Codesta ditta dovrà trasmettere, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del

5 29/04/2016, a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mano, a sua esclusiva responsabilità in caso di mancato recapito, un plico che assicuri l identificazione del mittente, chiuso in modo da garantirne l integrità, contenente: a) Copia della presente firmata in originale in ogni pagina dal Legale Rappresentante di Codesta ditta per formale accettazione di tutte le condizioni regolanti l appalto; b) Dichiarazione ai sensi di legge dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; c) Offerta economica con indicazione del ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere, offerto rispetto all importo a base di gara innanzi indicato, inserita nella busta "B - Offerta economica"; d) Garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; e) Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; f) Dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi oggetto di intervento; g) Copia del PASSOE; La mancanza anche di uno dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g) costituisce causa di esclusione dalla gara. I modelli da poter utilizzare per quanto richiesto alle precedenti lettere b), c) ed f) e tutti gli atti di gara, come di seguito elencati, sono disponibili e dovranno essere scaricati dal sito : Computo Metrico; Elenco Prezzi; Stima incidenza sicurezza; TAV 1 Individuazione strade oggetto dell'intervento Bari Modugno TAV 2 Individuazione strade oggetto dell'intervento Molfetta Modello di dichiarazione di presa visione dei luoghi e della documentazione; Modello di dichiarazione; Modello di dichiarazione offerta economica Schema di contratto Si specifica che è fatto obbligo per i partecipanti di procedere alla registrazione al portale ANAC AVCPass come Operatore Economico e di acquisire il PASSOE per la gara di che trattasi. Con l aggiudicazione dell appalto verrà stipulato contratto di appalto contenente le clausole di cui alla presente lettera d invito. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Bari.

6 La presente è inviata via PEC agli indirizzi acquisiti tramite il portale Registroimprese.it e ove non reperibili mediante raccomandata A/R anticipata fax. E possibile richiedere di effettuare il sopralluogo obbligatorio congiuntamente ad un tecnico del Consorzio o ulteriori informazioni utilizzando il numero di telefono indicato in calce alla presente o tramite indirizzo mail: g.latrofa_asibari@pec.it Distinti saluti f.to Il Responsabile del Servizio OO.PP.,Demanio e Patrimonio e RUP dell intervento Ing. Giuseppe Antonio Latrofa La ditta partecipante per espressa accettazione di tutte le condizioni di cui alla presente lettera di invito e di quanto riportato in tutta la documentazione di gara Il legale rappresentante