COMUNE DI PORCARI. Provincia di Lucca

Transcript

1 COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA ED ELETTRICA RELATIVA A COMPRESSORI, GENERATORI ELETTRICI, MOTOSALDATRICI E MEZZI OPERATIVI VARI PER PARCHI E GIARDINI, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PORCARI PER IL PERIODO DI ANNI DUE CIG Z2F1D6E77F

2 ART. 1- Oggetto dell Appalto a- Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione di compressori, generatori elettrici, motosaldatrici e mezzi operativi vari per parchi e giardini di proprietà del Comune di Porcari. b- Formano oggetto del presente appalto i seguenti lavori (elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo): 1) Riparazioni di meccanica (motori, cambi, differenziali, impianti frenanti ); 2) Sostituzione olio motore, filtri aria, filtri carburanti e filtri olio; 3) Rottamazioni, radiazioni e quanto altro richiesto dall Ente attinente agli autoveicoli e motoveicoli; 4) Assistenza elettrica compreso carica, ricarica e sostituzione accumulatori. ART. 2 Elenco degli Automezzi a- Nell Elenco allegato al Capitolato viene descritta la consistenza dei mezzi operativi di proprietà comunale per i quali dovrà essere svolto il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale Elenco potrà variare nel corso dell appalto nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell appaltatore. ART 3 Durata dell Appalto a- Il contratto ha la durata di anni due a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ex art. 32 co 14 D.lgs 50/2016. Qualora l Amministrazione, per esigenze superiori, debba prorogare il contratto, l impresa, se chiamata, è tenuta a garantire la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni del presente appalto fino all individuazione del nuovo contraente, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. ART.4 Offerta economica e prezzi a- L Appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, all operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, ai sensi dell art 95 comma 4 lett. B) D.Lgs 50/2016 per servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ; b- Il prezzo della manodopera non è soggetto a ribasso. In riferimento ai contratti collettivi nazionali in base alle retribuzioni medie delle categorie di metalmeccanici artigiani si presume che il costo della manodopera oraria sia stimato in 15,80 minimo ed 25,00 massimo per ogni ora di lavoro. L impresa dovrà assicurare che con tale importo siano tutelate le spese relative al costo del personale sulla base di minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale di settore nonché, di aver tenuto conto, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. c- L impresa dovrà presentare l offerta economica indicando lo sconto unico percentuale disposto sui ricambi originali i cui prezzi sono riportati nei listini ufficiali dell anno in corso delle case automobilistiche o di produttori di qualità certificata pari all originale provenienti sempre al circuito ufficiale di commercializzazione. Gli sconti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

3 ART. 5 Modalità di esecuzione dei lavori a- La ditta aggiudicataria dovrà svolgere i lavori sulla base dei tempi previsti dal tempario ufficiale della ditta costruttrice. b- I ricambi da utilizzarsi dovranno essere unicamente ricambi originali o di qualità certificata pari all originale, ed il loro prezzo dovrà corrispondere al listino in vigore delle varie ditte produttrici meno il ribasso offerto in sede di gara. c- La ditta si impegna a fornire a propria cura e spese i listini prezzi dei pezzi di ricambio che andrà a sostituire agli automezzi. d- La qualità degli interventi tecnici potrà essere verificata con controlli a campione. e- Ogni lavoro sarà affidato all Appaltatore mediante autorizzazione emessa dal Funzionario del Servizio a cui il mezzo è in dotazione previo preventivo di spesa per la riparazione ed assunzione del relativo impegno di spesa; f- I lavori da effettuare sui veicoli dovranno essere eseguiti presso l officina dell appaltatore ove, se le condizioni del mezzo lo consentono, sarà portato dal personale del Comune. Nel caso in cui lo stato del veicolo non consenta la sua circolazione, l appaltatore, se richiesto sarà tenuto a trainare, con i mezzi propri o a far trainare mediante carroattrezzi autorizzato, il veicolo stesso presso la propria officina. Il costo del traino dovrà essere fatturato secondo i prezzi praticati dall ACI in vigore al momento. g- E' facoltà dell'amministrazione in alcuni casi particolari rivolgersi a ditte diverse per l'effettuazione di lavori specialistici se la stessa lo reputasse necessario, o comunque in caso di mezzi in garanzia. ART. 6 Tempo utile per l inizio e l ultimazione dei lavori a- L inizio dei lavori dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna del veicolo presso l officina dell appaltatore, ovvero il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stata data l autorizzazione prevista all art.5 comma e- b- Il tempo utile per dare ultimati i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l appaltatore dovrà darne comunicazione al Servizio interessato (indicato nell Elenco allegato). ART.7 Verifica e collaudo dei lavori a- Al termine di ciascun lavoro il Comune di Porcari si riserva la facoltà di verificarne la sua perfetta esecuzione nonché a far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore appositamente incaricati. Il collaudo potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento. b- A seguito di difetti eventualmente riscontrati, l appaltatore è obbligato ad eliminarli a proprie spese e cura. ART.8 Fatturazione, liquidazione e pagamento dei lavori a- Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni del servizio sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica codice univoco UFEU07.

4 b- L aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., compreso l indicazione sulle fatture del CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN del conto dedicato. c- I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifici bancari, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG del servizio di cui trattasi. d- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa del contatto, ai sensi della predetta legge 13/08/2010, n 136. ART. 9 Valore dell Appalto a- Il presente appalto ha il valore complessivo stimato pari ad 4.450,00 oltre IVA, comprensivo dell eventuale proroga per il periodo di mesi tre per la continuazione del servizio nelle more dell affidamento del nuovo servizio alla scadenza, ai sensi dell art. 35 co 4 D.lgs n. 50/2016. Art.10 - Cauzione a- L aggiudicatario è tenuto a versare prima della stipula del contratto apposita cauzione per il regolare svolgimento del servizio pari al 10% dell importo contrattuale netto di aggiudicazione mediante deposito cauzionale o Atto di Fideiussione/Polizza fidejussoria ai sensi dell art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sua semplice richiesta della stazione appaltante. Art. 8 - Cessione e affidamento a terzi a- E fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o affidare a terzi tutta o parte della gestione del servizio senza previa autorizzazione dell amministrazione, pena l immediata risoluzione del contratto e l incameramento della cauzione, e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. Art. 9 - Personale a- La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. b- La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

5 Art.10- Risoluzione del contratto a- Qualora fossero contestate persistenti inadempienze nel servizio affidato ed in ogni altro caso di inadempienza con particolare riferimento ai tempi di intervento da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi espressamente richiamati ed enunciati nel presente Capitolato, l Amministrazione Comunale, salvo l esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, potrà risolvere il contratto stesso in ogni momento e con effetto immediato senza alcun indennizzo. b- Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell art.1456 C.C. in caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui al DPR 62/2013 e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porcari. Art.11 - Tutela della riservatezza Ai sensi del Dlgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Art.12 - Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Ceragioli Responsabile Servizio AA.GG.LL.AA. Tel. 0583/21181 fax. 0583/ Art.13 Foro competente a- Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il foro di Lucca. Art. 14 Norme Finali a- Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente atto, sono espressamente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia.

6 ALLEGATO AL CAPITOLATO ELENCO COMPRESSORI, GENERATORI ELETTRICI, MOTOSALDATRICI E MEZZI OPERATIVI VARI PER PARCHI E GIARDINI, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PORCARI N. 1 COMPRESSORE ATLAS COPCO - N. 1 GENERATORE ELETTRICO - N. 1 MOTOSALDATRICE - N. 1 TRATTORE TOSAERBA HONDA N. 1 TOSAERBA JHONDEERE SU STRADA - N. 1 MOTOCOLTIVATORE GOLDONI - N. 2 DECESPUGLIATORI - N. 2 MOTOSEGHE - N. 1 TAGLIASIEPI A MOTORE - N. 1 TOSAERBA HONDA UM N. 1 TOSAERBA HONDA URH N. 1 SOFFIATORE A SPALLA - N. 1 TRIVELLA A SCOPPIO - N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE SOCAGE DA20 UFFICIO LL.PP. ING.FULVIO D ANGELO TEL Fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it