La sospensione delle lavorazioni a rischio negli appalti pubblici. Giuseppe Semeraro - Ingegnere, Coordinatore CTER INAIL Direzione Regionale Marche
|
|
- Agata Federica Cirillo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Appalti pubblici La sospensione delle lavorazioni a rischio negli appalti pubblici Giuseppe Semeraro - Ingegnere, Coordinatore CTER INAIL Direzione Regionale Marche La direzione dei lavori nei cantieri Il ruolo del coordinatore per l esecuzione (CSE) nell ambito degli appalti pubblici non è molto dissimile da quello richiesto negli appalti privati, dato che i suoi compiti sono fondamentalmente disciplinati dall art. 92, del D.Lgs. n. 81/ Difatti, l art. 151, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) stabilisce che «per le funzioni del coordinatore per l esecuzione si applica [e non poteva essere diversamente] l art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008» (Tabella 1) e aggiunge l obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni dell art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 183/2006 (Codice dei contratti pubblici), in merito alla redazione del POS e delle eventuali proposte integrative del PSC da parte dell appaltatore o concessionario, per altro già contemplato nel citato art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. Quello che cambia nell appalto pubblico rispetto al settore privato è la procedura da seguire per l attuazione di alcuni obblighi particolari del CSE. Tuttavia, con l intento di assicurare il rispetto di taluni principi generali (per esempio quello della correttezza amministrativa e gerarchica degli atti), spesso si finisce per lederne altri, poiché rendono meno tempestiva l azione dell amministrazione aggiudicatrice (principio della tempestività ), con risvolti negativi sulla salvaguardia in cantiere (principio della efficacia ). Mi riferisco fondamentalmente a due aspetti a cui il Legislatore attribuisce grande importanza per contrastare i comportamenti irregolari nell applicazione delle norme sulla tutela dei lavoratori da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri: a) la segnalazione del CSE al committente o responsabile di particolari violazioni in materia prevenzionistica, al fine della sospensione delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili; b) la sospensione parziale (o totale) da parte del CSE per pericolo grave e imminente. L adempimento di questi due obblighi nell appalto pubblico dà l idea di come sia difficoltoso in alcuni casi (e non sono gli unici) attuare le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 in tale ambito. Proposta di sospensione al committente o responsabile In riferimento al primo aspetto, l art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, previa contestazione scritta, il CSE provvede a segnalare al committente o al responsabile le inosservanze delle imprese e dei lavoratori autonomi alle disposizioni di cui agli artt. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (obblighi delle imprese esecutrici), 96 (obblighi delle imprese affidatarie ed esecutrici), 97, comma 1 (obblighi delle imprese affidatarie) e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione e l allontanamento dal cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi responsabili delle violazioni ovvero, nei casi di reiterata violazione delle predette norme, la risoluzione del contratto. Qual è il procedimento per raggiungere questi risultati nell appalto pubblico? Secondo quanto stabilito agli artt. 10 e 151 del D.P.R. n. 207/2010, il RUP (responsabile unico del procedimento), al quale evidentemente la segnalazione/proposta va inviata in qualità di responsabile, non ha il potere d intervento diretto, come richiederebbe la circostanza, ma semplicemente (comma 1, lett. u) dell art. 10 e comma 3 dell art. 151 del Regolamento) il compito di «trasmettere agli organi competenti dell amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore, la proposta del coordinatore per l esecuzione di sospensione, allontanamento dell esecutore e dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto.» 609
2 Pertanto, indipendentemente da chi siano gli «organi competenti» nella singola pubblica amministrazione, è ovvio che i tempi per la trasmissione della proposta a tali organi, unitamente - in qualità di responsabile - al parere del direttore da acquisire, costituiscono un iter procedurale lungo e probabilmente incompatibile con il perdurare delle situazioni di rischio in cantiere di non poco conto, tanto che hanno comportato l intervento del CSE. In questi casi, pur avendo provveduto correttamente alla segnalazione delle violazioni, il CSE non sembra essere esente da responsabilità, poiché la giurisprudenza ha accertato sue responsabilità dirette anche soltanto per l inerzia del committente o del responsabile (nel nostro caso, per inerzia della pubblica amministrazione). Questo perché - sempre ai sensi dell art. 92, comma 1, lett. e), secondo periodo, del D.Lgs. 81/ qualora il committente/responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE è tenuto ad effettuare la medesima segnalazione agli organi di vigilanza e controllo. La questione, quindi, si sposta su quali possano essere le valide motivazioni degli organi competenti della pubblica amministrazione per non emettere un provvedimento restrittivo nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi ina- Tabella 1 - Direzione in cantiere D.P.R. 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Art Sicurezza nei cantieri 1. Le funzioni del coordinatore per l esecuzione previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell eventualità che il direttore non svolga le funzioni di coordinatore per l esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l esecuzione. 2. Per le funzioni del coordinatore per l esecuzione si applica l articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l esecuzione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all articolo 131, comma 2, del codice. 3. I provvedimenti di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all Autorità da parte del responsabile del procedimento. D.Lgs. 9 aprile 2008, n Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela nei luoghi di lavoro Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione : a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione dà comunicazione dell inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all articolo 90, comma 5, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). 610
3 dempienti e sui termini oltre i quali deve essere adottato il predetto provvedimento, cioè in altre parole, entro quali termini si manifesta l inerzia della pubblica amministrazione. Sul primo punto non è possibile ritenere valide le giustificazioni di carattere generale, ma solo quelle sul merito; nel senso che occorrerà semplicemente verificare che le violazioni segnalate dal CSE siano ancora tali e che appartengono alla categoria delle non conformità che, previa contestazione scritta agli interessanti, costituiscono per legge motivazioni valide per la sospensione ovvero la risoluzione del contratto. Se queste ipotesi sono rispettate, la sospensione o risoluzione del contratto è un atto dovuto della pubblica amministrazione. Per quanto concerne, invece, la tardiva adozione di un provvedimento sospensivo nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle violazioni segnalate dal CSE, non esiste né giurisprudenza e né prassi che abbiano fornito indicazioni, tanto che il consiglio che viene di solito dato ai CSE in tali evenienze - che resta peraltro l unico sanzionabile dell area della committenza per la specifica violazione, trattandosi il provvedimento del committente/responsabile soltanto di una facoltà riconosciuta dalla legge e non un obbligo - è quello di impartire egli stesso un termine, correlato alle violazioni in atto, oltre il quale, in assenza di provvedimenti di merito da parte della pubblica amministrazioni, suo malgrado ma obbligato per legge, provvederà a segnalare gli stessi fatti agli organi di vigilanza. È il caso di rilevare che la conseguenza di tale segnalazione agli organi di vigilanza non comporta l applicazione di alcuna sanzione nei confronti del committente/responsabile, in quanto non prevista dalla legislazione. Viceversa, il perdurare delle situazioni di rischio può determinare una condizione di colpa della pubblica amministrazione nel caso di infortunio. Quindi, possiamo dire che la segnalazione del CSE agli organi di vigilanza, quando l amministrazione aggiudicatrice non è tempestiva nell adozione dei provvedimenti di merito, è un atto da considerarsi eseguito anche nell interesse della pubblica amministrazione (oltre che per tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi e per deresponsabilizzare lo stesso CSE dal comportamento irregolare delle imprese e dei lavoratori autonomi). Sospensione diretta delle lavorazioni per pericolo grave e imminente Secondo aspetto controverso del ruolo del CSE nell appalto pubblico, a cui si faceva riferimento all inizio dell articolo, riguarda le situazioni di massima patologia nel cantiere, quelle che portano i tecnici della prevenzione o gli ispettori del lavoro a definire il cantiere «sotto il minimo etico», cioè i casi con pericoli gravi e imminenti per violazioni a norme antinfortunistiche, in cui il CSE è tenuto, sempre secondo l art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008, a sospendere le lavorazioni a rischio direttamente riscontrate. Si tratta di quella che tecnicamente e secondo le norme del Codice dei contratti pubblici è definita una sospensione dei lavori parziale, che in taluni casi può anche essere totale, qualora la situazione di rischio grave e imminente si estenda all intero cantiere. Da notare che l adempimento a quest obbligo da parte del CSE non viene meno nell appalto pubblico. Nel senso che del suo comportamento in questi casi egli ne deve rendere conto. Tuttavia, l assenza di disposizioni specifiche nel Codice dei contratti pubblici e nel suo regolamento non agevolano l applicazione corretta della disposizione del lavoro per pericolo grave ed imminente da parte del CSE, anche perché incide su prerogative che da sempre sono ritenute di esclusiva competenza del direttore. Difatti, la materia delle sospensioni parziali e totali è disciplinata dal Regolamento del Codice dei contratti pubblici agli artt. 158, 159 e 160 (Tabella 2). La sospensione è ordinata dal direttore, come dispongono le predette norme, ed è considerata legittima per condizioni climatiche avverse, per forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o necessità o di altre circostanze speciali che impediscono l esecuzione o la realizzazione a regola d arte dei lavori. Le norme cogenti in questione non citano esplicitamente le gravi situazioni di pericolo per la tutela della salute e della sicurezza cui sono sottoposti i lavoratori esposti come motivi validi per la sospensione dei lavori. Nel caso di sospensioni illegittime, poi, il citato art. 160 del Regolamento (in coerenza con l art cod. civ. sugli effetti della clausola penale), stabilisce come calcolare l equo compenso nei confronti dell appaltatore. Scomoda posizione per il CSE, combattuto dal dubbio amletico se: a) sospendere direttamente (parzialmente o totalmente) i lavori per pericolo grave e imminente, con conseguente responsabilità nell ipotesi di risarcimento dei danni nei confronti dell appaltatore per sospensione illegittima; b) non sospendere direttamente (parzialmente o totalmente) i lavori per pericolo grave e imminente, con conseguente responsabilità sulle violazioni in atto e, cosa potenzialmente più grave, sulle conseguenze che dette violazioni potrebbero determinare. 611
4 Ad aggravare la situazioni è l incertezza legislativa e giuridica di «pericolo grave». Se è palese quando il pericolo è da definirsi «imminente», cioè nei casi in cui vi è almeno un operatore esposto al rischio, meno evidente è quando vada considerato «grave». La legislazione oggi non ci aiuta a risolvere il problema. Né la giurisprudenza al momento ci ha fornito indicazioni chiare su come identificare i casi di pericolo grave per i lavoratori in cantiere, avendo semplicemente constatato il pericolo grave e imminente in eventi in cui si sono verificati infortuni mortali o altamente invalidanti (spesso nei lavori in quota o negli scavi). Eppure la legislazione originaria non era così avara di indicazioni a riguardo. Il D.Lgs. n. 494/1996, prima versione, infatti prevedeva l emanazione di un decreto riportante l elenco dei pericoli gravi e imminenti e stabiliva, in via transitoria, una regola per sancire questi casi: «reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell arresto fino a sei mesi.» Il primo decreto di modifica del D.Lgs. n. 494/1996 (il D.Lgs. n. 528/1999) ha però abrogato la norma in deroga, Tabella 2 - Sospensioni parziali e totali delle lavorazioni in cantiere D.P.R. 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Art Sospensione e ripresa 5. Nel corso della sospensione, il direttore dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa. 6. I verbali di ripresa, da redigere a cura del direttore, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine contrattuale. Art Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa - Proroghe e tempo per la ultimazione 1. È ammessa la sospensione, ordinata dal direttore, ai sensi dell articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l interruzione dell esecuzione dell appalto. 2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. Art Sospensione illegittima 1. Le sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 2. Ai sensi dell articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell illegittima sospensione; b) la lesione dell utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d opera accertati dal direttore ai sensi dell articolo 158, comma 5; d) la determinazione dell ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione. 612
5 ma anche la promessa del decreto sui casi di pericolo grave e imminente. Da quel momento in poi nessuno ha più sentito parlare della questione. Conclusioni In conclusione, tenuto conto che sul delicatissimo ruolo del CSE ci sarebbe molto altro da dire (efficacia della sua azione prevenzionistica, frequenza minima del cantiere, eventuale obbligo di verbalizzazione del sopralluoghi, controllo del suo operato da parte del committente/responsabile ecc.), nell articolo si è voluto mettere in luce due aspetti critici che derivano da una sostanziale carenza di coordinamento tra due legislazioni speciali: quella degli appalti pubblici e quella della tutela nel lavoro. Si ritiene che nell esecuzione di lavori di natura pubblica, gli atti tecnico-amministrativi ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, debbano avere la priorità rispetto a quelli relativi alla procedura dell appalto, di cui al D.Lgs. n. 163/2006. Sarebbe comunque meglio porsi l obiettivo di coordinare le due leggi speciali. La tutela dell uomo innanzitutto. Tabella 3 - Sospensione obbligatoria da parte del CSE D.Lgs. n. 81/2008 Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione : f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. D.Lgs. n. 494/1994 (prima versione) Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione provvede a: f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato, della sanità e pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e). 3. Fino all emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell arresto fino a sei mesi. 613
Ing. Giorgio Fiocchi. «Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati».
IL RUOLO DEL CSE. COME SVOLGERE LE ATTIVITÀ A CARICO DEL CSE E DARE ATTUAZIONE A QUANTO RICHIESTO DEL D.LGS. 81/08, ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI. Ing. Giorgio Fiocchi «Un metodo
Dettagli10. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
10. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI Committente: S.E.A. S.p.A. Società Esercizi Aeroportuali Pagina 128 Viene definito Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei Lavori (C.S.E.) il soggetto
DettagliCoordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti e ruoli e responsabilità
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti e ruoli e responsabilità Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti e ruoli e responsabilità. Tutto quello che occorre sapere. Il coordinatore
DettagliFigure della sicurezza nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Figure della sicurezza nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 1 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano LAVORI EDILI
DettagliIl Cantiere temporaneo o mobile. Ruoli compiti e responsabilità nei cantieri temporanei 0 mobili di cui al titolo IV del D.Lgs e ss.mm.ii.
Ruoli compiti e responsabilità nei cantieri temporanei 0 mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81-2008 e ss.mm.ii. Definizioni: Cantieri temporanei o Mobili (cantiere) ( cantiere): qualunque luogo in cui
DettagliLAVORI PUBBLICI / PRIVATI La Sicurezza: Responsabilità e Sanzioni Ing. Gaetano D Agostino
CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO LAVORI PUBBLICI / PRIVATI La Sicurezza: Responsabilità e Sanzioni Ing. Gaetano D Agostino 10 05-18 07 dicembre LUGLIO 2016 2013 Sala Convegni - Ordine degli Ingegneri
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n 106
DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n 106 a cura dell Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione prov.le del lavoro di Cosenza 1 IL SISTEMA
DettagliCOMUNE DI ARGELATO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA
COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 09.04.2008, N. 81),
DettagliQUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE PRIVATE
Delibera del Consiglio: 20.04.2009 In vigore dal: 20.04.09 Sostituisce: 01.06.98 Revisione: ing. F. Zigiotto QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE PRIVATE 0. PREMESSA La tariffa si
Dettagli*** Il ruolo di supporto del Geometra
Associazione A.G.E.LL.PP. Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici EVENTO FORMATIVO Cagliari 11 novembre 2011 Franco Cotza geometra Componente Comitato Tecnico Scientifico Nazionale Metodologia e Processo
DettagliCoordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile identificativo scheda: 09-003 stato scheda: Validata Descrizione sintetica Il Coordinatore in materia di sicurezza e
DettagliCoordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile identificativo scheda: 09-003 stato scheda: Da validare Descrizione sintetica Il Coordinatore in materia di sicurezza
DettagliCorso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza TITOLO IV "Ruoli, responsabilità e sanzioni nel settore pubblico e privato Argomenti: - Principi contenuti nel «Codice degli appalti D.lgs 12 aprile
DettagliCOMUNE DI ARGELATO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE PER LA
COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L ESECUZIONE (D.LGS. 09.04.2008,
DettagliCoordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile identificativo scheda: 09-003 stato scheda: Da validare Descrizione sintetica Il Coordinatore in materia di sicurezza
DettagliRASSEGNA STAMPA. Giovedì, 28 Aprile Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante. 1 Per la sicurezza nei cantieri risponde anche l affidatario
RASSEGNA STAMPA Giovedì, 28 Aprile 2016 Il Sole 24 Ore 1 Per la sicurezza nei cantieri risponde anche l affidatario Il Secolo XIX - Ed. Levante 1 Esenzioni ticket cancellate a 47 mila liguri Per la sicurezza
DettagliINCONTRO "SICUREZZA NEI CANTIERI E ADEMPIMENTI DELL'INSTALLATORE"
INCONTRO SUL TEMA: "SICUREZZA NEI CANTIERI E ADEMPIMENTI DELL'INSTALLATORE" ENTE PADOVAFIERE 6 marzo 2004 RELAZIONE ing. Guido Cassella Esse Ti Esse S.r.l. NUOVI ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA DEI CANTIERI
DettagliFacoltà di Architettura
BOZZA DI LAVORO Facoltà di Architettura C.d.L. Magistrale in Architettura (Restauro) Esercizio professionale a.a. 2013/2014 parte 16 Arch. Armando Bueno Pernica arm.bueno@gmail.com studiobueno.jimdo.com
DettagliModulo G. D.Lgs. 81/2008. Cantieri temporanei o mobili. Aggiornato
Modulo G D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Aggiornato 2013 1 D. lgs 81/08 Art. 89 Definizioni: a) Cantiere temporaneo o mobile denominato cantiere Qualunque luogo in cui si effettuano
DettagliDisposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Seminario Tecnico sui DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009 Pistoia, 24 marzo 2010 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dott. ing. Biagio
DettagliLOTTO CSE N. 00 CIG
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL 1/08/2012 OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO
DettagliCOMUNE DI ARGELATO CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZII PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DI
COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZII PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DI CANTIERE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (D. Lgs.
DettagliAPPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE
APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE a cura Federico Gavioli Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, modifica nuovamente
DettagliSoggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.
- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI - Affidamento incarichi ai Affidamento incarico professionisti: incarico progettazione e/o D.L. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche. Committente
DettagliCOORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI Scheda requisiti per la valutazione Ai fini dell inserimento nel registro ex legge 04/2013 INDICE 1. PROFILO E COMPETENZE 1.1 Profilo 1.2 Competenze 2. ISTRUZIONE
DettagliAzienda USL della Romagna
SEMINARIO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI PRIVATI: RAPPORTI TRA COMMITTENZA E COORDINATORI RIMINI, 25 NOVEMBRE 2016 PALACONGRESSI DI RIMINI Relatore:
DettagliAttività di vigilanza in edilizia Anno 2010/11
/11 Ing. Irene Chirizzi Regione Toscana Settore PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Dr. Marco Pristerà - Ing. Alessandro Matteucci 1 - Firenze Settore PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA SUI
Dettaglila valutazione dei rischi nelle costruzioni edili
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI TORINO E PROVINCIA la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili MODELLI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E
DettagliSoggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.
- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI - Affidamento incarichi ai Affidamento incarico professionisti: incarico progettazione e/o D.L. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche. Committente
Dettagli«VERBALI DI SOPRALLUOGO» IN CANTIERE
«VERBALI DI SOPRALLUOGO» IN CANTIERE AI SENSI DELL ART. 92 DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N 81 [ Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori ] RELATORE - RAFFAELE Giovanni 1 Per l esperienza maturata,
DettagliI TEMPI DI ESECUZIONE
I TEMPI DI ESECUZIONE Allegato 15. Allegato 16. Allegato 17. Allegato 18. Allegato 19. Processo verbale di sospensione dei lavori Processo verbale di ripresa dei lavori Concessione di proroga del termine
DettagliLa Sospensione dei Lavori
La dei Lavori Dalla data indicata nel processo verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento dell opera. Tale data di ultimazione può essere rinviata a causa di sospensioni
DettagliCOMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO
Rep. n. COMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO.. CONTRATTO-DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L OPERA: CUP
Dettagli...» La responsabilita` solidale...» Aspetti di sicurezza sul lavoro negli appalti...» 123
I NDICE Presentazione... p. VII Autori...» VIII Capitolo 1 - Definizione di Committente, Responsabile dei Lavori e RUP 1.1 Il Committente...» 1 1.2 Il Responsabile dei Lavori...» 7 1.3 Il RUP...» 10 Capitolo
DettagliDirettore dei lavori e dell esecuzione del contratto: approvate le Linee guida
Direttore dei lavori e dell esecuzione del contratto: approvate le Linee guida Il MIT approva le Linee guida che determinano i compiti del direttore dei lavori e dell'esecuzione: dalla direzione alla verifica
DettagliARTICOLO 1 OGGETTO DELL INCARICO
1 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE
DettagliFabrizio Lovato
www.federcoordinatori.org Fabrizio Lovato L AZIONE DEL C.S.E. PROCEDURE Definire un insieme di azioni che devono caratterizzare tutti i sopralluoghi e le ispezioni sui cantieri svolte dal coordinatore.
DettagliNuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
Ambito Normativo Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Art. 18 Comma 8 Le
DettagliProfilo Professionale
Profilo Professionale Roma 29 Novembre 2018 Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Qualità Certificata ISO 9001:2015 Certificata OHSAS 18001:2007 Finalità Il Geometra per monitoraggio dello stato avanzamento
DettagliCITTA DI PINEROLO DISCIPLINARE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO
N 188/11 CITTA DI PINEROLO DISCIPLINARE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN FUNZIONE
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... pag. VII
INDICE SOMMARIO Prefazione... pag. VII Capitolo 1 Principi giuridici comunitari e nazionali... 1 1.1 L evoluzione normativa... 1 1.2 La gerarchia delle fonti giuridiche... 8 1.3 Lo statuto dei lavoratori...
DettagliALLEGATO D Disciplinare di incarico ART. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DELL'INCARICO
ALLEGATO D Disciplinare di incarico ART. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DELL'INCARICO Il professionista dovrà espletare l'incarico della redazione del progetto esecutivo, del coordinamento per la
DettagliLa gestione della sicurezza nel cantiere edile Ruolo del CSE e criticità delle fasi lavorative in quota
La gestione della sicurezza nel cantiere edile Ruolo del CSE e criticità delle fasi lavorative in quota Più di 20 anni dal D. Lgs. 494/96: è l ora di cambiare? Intervento del dott. ing. Carmelo G. Catanoso
DettagliPremessa I requisiti per l esecuzione dell appalto Il contenuto dell art Le clausole degli atti di gara...
INDICE Premessa... 9 1. I requisiti per l esecuzione dell appalto... 11 1.1. Il contenuto dell art. 100... 12 1.2. Le clausole degli atti di gara... 13 2. Le figure professionali della stazione appaltante
DettagliArt. 1 (Oggetto della convenzione)
CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE OSPEDALIERA AMMODERNAMENTO EX OSPEDALE DI
DettagliConvegno di studio e approfondimento
Convegno di studio e approfondimento Relatore: Rosanna Cipolla Venerdì 8 marzo dalle 9:30 alle 12:30 Direzione Nazionale AiFOS Via Branze, 45 BRESCIA Media Partner COME E CAMBIATO IL RUOLO DI COORDINATRICE
DettagliL evoluzione degli appalti pubblici di servizi e progettazione nei decreti correttivi del codice appalti e nella giurisprudenza
Gruppo Merceologico Terziario Industriale L evoluzione degli appalti pubblici di servizi e progettazione nei decreti correttivi del codice appalti e nella giurisprudenza Subappalto, tutela del lavoro,
DettagliPREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI. Avv. Giovanni Tagliabue Via Verdi 14 - BERGAMO
PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI Avv. Giovanni Tagliabue Via Verdi 14 - BERGAMO Considerazioni generali in tema di Condominio / SICUREZZA ASSEMBLEA (i singoli condomini) AMMINISTRATORE (viene considerato
DettagliAPPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI
APPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI 8-d) ONERI VARI A CARICO DELL APPALTATORE Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all appaltatore, questi è tenuto
DettagliPOS, DUVRI e PSS inglobano quella serie di documentazioni che rendono operative le attività delle aziende.
D.Lgs. 81 / 2008 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI POS, DUVRI e PSS inglobano quella serie di documentazioni che rendono operative le attività delle aziende. ASFALEIA, in collaborazione con i responsabili delle
DettagliTECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. f) e Art. 92) Roma, marzo 2015 Disciplinare
Dettagli- R.U.P. - (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) COMPITI/RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
CPRP - R.U.P. - (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) COMPITI/RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 50/16 Linee guida ANAC n 3/2017) Con l entrata in
DettagliAllegato «A» al Regolamento
Allegato «A» al Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DALL UFFICIO TECNICO COMUNALE.
DettagliCAPITOLATO TECNICO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
CAPITOLATO TECNICO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE Procedura comparativa per l affidamento dell attività di assistenza e di supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase d Esecuzione, ai sensi del D.L.gs
DettagliL APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008 PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (con le modifiche apportate dal D.Lgs.
L APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008 PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009) DOTT.SSA CHIARA TRULLI E RELATIVE SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE
DettagliAzienda USL della Romagna
SEMINARIO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA Dipartimento di sanita pubblica Sicurezza sul lavoro nei cantieri privati: rapporti tra Committenza e Coordinatori rimini 25 Novembre 2016 Relatore: Geom. Michela Botteghi
DettagliLa Legge Regionale Toscana n. 65 del 12 novembre 2014
La Legge Regionale Toscana n. 65 del 12 novembre 2014 La tutela della regolarità contributiva La normativa nazionale è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni
DettagliBANCA POPOLARE VESUVIANA
BANCA POPOLARE VESUVIANA Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n 26 del 20/12/2012 Il presente documento è reso disponibile a tutto il personale attraverso la comunicazione a mezzo
DettagliIl Fascicolo Tecnico dell Opera
Il Fascicolo Tecnico dell Opera Art. 91 del D. Lgs. 81-2008 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
DettagliCOLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI
COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI 1 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI L art. 120 del Codice rinvia alla fonte regolamentare non solo per quanto attiene alla disciplina del collaudo per appalti di lavori
DettagliCOMUNE DI CALTABELLOTTA. (Provincia di AGRIGENTO) CONVENZIONE D'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
Allegato C alla determina dirigenziale n. 270 del 16.10.2012 COMUNE DI CALTABELLOTTA (Provincia di AGRIGENTO) CONVENZIONE D'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ATTIVITA DI COORDINATORE IN MATERIA
DettagliCORSO P.O.S. PER PROFESSIONISTI E IMPRESE. A cura di: Arch. Luca Bertagnon Dott. Fabrizio Lovato
CORSO P.O.S. PER PROFESSIONISTI E IMPRESE A cura di: Arch. Luca Bertagnon Dott. Fabrizio Lovato Riferimenti informativi generali Il D.Lgs.626/94(abrogato) Documento di valutazione dei rischi Art. 4 (Obblighi
DettagliInfografica I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!
Infografica I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step! Compiti del Rup, verifiche e controlli durante l esecuzione secondo il nuovo Codice appalti. Ecco tutto quello che occorre sapere
DettagliLe figure professionali coinvolte nella realizzazione di un opera edile e relative responsabilità
1 Le figure professionali coinvolte nella realizzazione di un opera edile e relative responsabilità In questo capitolo sono individuate le principali figure professionali che, generalmente, sono coinvolte
DettagliCONTRATTI DI APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26)
CONTRATTI DI APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26) Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendaliaziendali IL DATORE DI LAVORO DEVE verificare l idoneità tecnico professionale delle imprese
DettagliLa consegna e la sospensione dei lavori
Convegno IGI Un grande futuro dietro le spalle: la direzione lavori dal R.D. 350/1895 al D.M: 49/2018 Roma 4 luglio 2018 La consegna e la sospensione dei lavori (Ing. Andrea Sciotti - Roma Metropolitane
DettagliD.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37
D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n.
Dettagli- illustrazioni ed esempi su lavorazioni e rischi specifici (uso di DPI)
Tecnica della prevenzione infortuni per la Salute e Sicurezza nei Can4eri Edili 1. Riepilogo Lezione precedente 2. Schema PSC 3. Esempi di PSC - illustrazioni ed esempi su lavorazioni e rischi specifici
DettagliIL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. di concerto con I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
D.M. 29 settembre 1998, n. 382. Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute
DettagliOrgani di vigilanza, controllo, assistenza
Due sistemi di controllo Due sistemi di controllo Ti sei mai chiesto quali soggetti sono tenuti a vigilare che venga data corretta applicazione alla normativa prevenzionistica sui luoghi di lavoro? Chi
DettagliAllegato n. 2 ALL ACCORDO QUADRO N. LOTTO STIPULATO IN DATA, PER L ESECUZIONE DI UN INSIEME DI LAVORI AUTONOMI ED A SÈ STANTI DI
Allegato n. 2 ALL ACCORDO QUADRO N. LOTTO STIPULATO IN DATA, PER L ESECUZIONE DI UN INSIEME DI LAVORI AUTONOMI ED A SÈ STANTI DI RINNOVO E ADEGUAMENTO DELLE CONDUTTURE DI CONTATTO, DEI PALI E DELLE MENSOLE
DettagliLE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI Percorso Formativo Modulare 18 ore in Aula
LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI Percorso Formativo Modulare 18 ore in Aula Seconda Edizione Palermo, dall 8 al 29 febbraio 2016 Aula Didattica Ordine Ingegneri
DettagliPSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento
PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 Lavori di Complesso parrocchiale di San Giovanni Battista a Ravarino - Progetto esecutivo per interventi di riparazione
DettagliRuoli e responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/08
Ruoli e responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/08 Lavoratore autonomo Definizione Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione
DettagliComune di Campi Bisenzio (Città Metropolitana di Firenze)
COMUNE DI CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Capitolato d'appalto e norme contrattuali per la fornitura, trasporto e installazione di bombole di Diossido di Carbonio (Anidride Carbonica) per
DettagliPROTOCOLLO DI LEGALITA. tra. PREFETTURA DI MILANO e STAZIONE APPALTANTE PREMESSO
PROTOCOLLO DI LEGALITA tra PREFETTURA DI MILANO e STAZIONE APPALTANTE L'anno, il giorno del mese di, presso la Prefettura di Milano, PREMESSO 1. che i firmatari del presente Protocollo esprimono la comune
DettagliSchema di contratto.doc
Schema di contratto Contratto tra l Azienda Sanitaria Locale Roma H e.. per l incarico di Direzione Lavori, misurazione e contabilità, prestazioni coordinatore sicurezza fase esecuzione lavori ex D.Lgs.
DettagliRelazione Illustrativa
Relazione Illustrativa Il Direttore dell esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell esecuzione del contratto Sommario I. Premessa...
DettagliCONDOMINIO EXPO. Relatore arch. Riccardo Invernizzi. Bergamo 12 settembre 2014
CONDOMINIO EXPO Bergamo 12 settembre 2014 Relatore arch. Riccardo Invernizzi Rappresentante del Tavolo di Lavoro Sicurezza degli Ordini e Collegi Professionali, ASL, DTL, INAIL, Scuola Edile, CPT, CPTA,
DettagliLa verifica di idoneità del Piano Operativo di Sicurezza Azzano San Paolo (BG)
La verifica di idoneità del Piano Operativo di Sicurezza Azzano San Paolo (BG) 07.07.2015 La condotta penalmente esigibile dal CSE In caso di infortunio occorso ad un lavoratore in cantiere, il CSE, per
DettagliSeminario in occasione del DURC per i Datori di Lavoro delle imprese edili di Piacenza 6 dicembre 2005
Seminario in occasione del DURC per i Datori di Lavoro delle imprese edili di Piacenza 6 dicembre 2005 A cura di Dott.ssa Anna Bosi U.O. Prevenzione e Sicurezza del Lavoro Dipartimento di Sanità Pubblica
DettagliGiuseppe Semeraro. Lavori condominiali. Prevenzione infortuni negli affidamenti di lavori nei condomini
Giuseppe Semeraro Lavori condominiali Prevenzione infortuni negli affidamenti di lavori nei condomini Anno 2015 Sommario Presentazione... 7 Introduzione... 8 Acronimi utilizzati nella pubblicazione...
DettagliESTRATTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE DI CUI AL D.LGS. 231/01. DECAL Depositi Costieri Calliope S.p.a.
DECAL S.p.A. Modello organizzativo ex D. Lgs 231/01 ESTRATTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE DI CUI AL D.LGS. 231/01 DECAL Depositi Costieri Calliope S.p.a. DECAL S.P.A. - 20/12/2018 1 DECAL S.p.A. Modello organizzativo
DettagliALLEGATO I PATTO DI INTEGRITÀ
ALLEGATO I PATTO DI INTEGRITÀ Pag. 1 di 5 PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012 PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
DettagliS.U.A. Regione Calabria L ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Linee guida per i contratti di appalto di cui agli artt. 164 e 179 del Codice
S.U.A. Regione Calabria Linee guida per i contratti di appalto di cui agli artt. 164 e 179 del Codice (Ad esclusione degli appalti nel settore dei beni culturali per come previsto dall art. 147, comma
DettagliArticolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori
DettagliControlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERTA Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione
DettagliRisoluzione n. 379/E
Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,
DettagliS C H E M A D I A T T O D I M A N D A T O C O N R A P P R E S E N T A N Z A
S C H E M A D I A T T O D I M A N D A T O C O N R A P P R E S E N T A N Z A A T T I V A Z I O N E D I P A R T E N A R I A T O P U B B L I C O - P R I V A T O M E D I A N T E L O C A Z I O N E F I N A N
DettagliIL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC
IL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC Vicenza, 27 ottobre 2016 Appaltiamo s.r.l.s. Dott. Michele Leonardi ART. 10 D.LGS. 163/2006 Per ogni singolo intervento
DettagliLA CONSEGNA DEI LAVORI. Processo verbale di consegna dei lavori Processo verbale presa in consegna anticipata
LA CONSEGNA DEI LAVORI Allegato 8. Allegato 9. Allegato 10. Processo verbale di consegna dei lavori Processo verbale presa in consegna anticipata Ordine di servizio Allegato 8 Descrizione: L allegato riporta
DettagliD.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma SEMINARIO INFORMATIVO D.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Le modifiche al titolo IV 19 Ottobre 2009 - Roma - Sala Pastorelli
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012
SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2016 1 INDICE PREMESSA... Errore. Il segnalibro non è definito. I principali riferimenti normativi
DettagliIl Contenzioso nell'esecuzione dei Lavori Pubblici: le Riserve dell'appaltatore
Pubblicazione 20 Febbraio 2017 Il Contenzioso nell'esecuzione dei Lavori Pubblici: le Riserve dell'appaltatore Nell'esecuzione dei lavori pubblici come in tutti i rapporti a carattere oneroso, possono
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Vigilanza CIRCOLARE N. 7 DEL 24/02/2009 A tutte le
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE
B E N E F I S S.r.l. Sede legale: Via Gualco 14 - GENOVA C.F., P. IVA e N. Iscriz. Reg. Imprese di Genova 02790240101 SISTEMA DISCIPLINARE ai sensi dell art. 6 comma 2 lett. e) d.lgs. 8 giugno 2001, n.
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 12 Gennaio 1998, n. 37
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 Gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell
DettagliSICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ!
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ! Strumenti operativi per la prevenzione e la protezione dai rischi Reggio Emilia 10.10.2007 Gli adempimenti documentali per la corretta gestione degli appalti
Dettagli